Le marché de travaux objet de la présente consultation a pour objet les travaux de Remplacement des appareils de voie (RAV) en gare et aux abords de Gisors.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-13.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-14.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux n 36 — Remplacement d'ADV en gare de Gisors
Produits/services: Équipement ferroviaire📦
Brève description:
“Le marché de travaux objet de la présente consultation a pour objet les travaux de Remplacement des appareils de voie (RAV) en gare et aux abords de Gisors.”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Équipement ferroviaire📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché:
“Consistance des travaux:
— Renouvellement de voie et de ballast (RVB),
— Remplacement d'appareils de voie (RAV),
— création de LRS voie,
— pose d'appareils...”
Description du marché
Consistance des travaux:
— Renouvellement de voie et de ballast (RVB),
— Remplacement d'appareils de voie (RAV),
— création de LRS voie,
— pose d'appareils de dilatation,
— création de Joints isolants collés (JIC),
— création de Joints ordinaires (JO) et Joints grand permissif (JGP).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 35
Critère de qualité (nom): Sécurité
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 98
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les niveaux minimaux exigés pour le choix des candidats sont renseignés au règlement de la consultation.” Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne:
“Le budget de la phase réalisation est fixé à 245,856 Meuro(s) financés par l'AFITF (89,9 Meuro(s)), la Région Normandie (89,9 Meuro(s)) et l'Union...”
Informations sur les fonds de l'Union européenne
Le budget de la phase réalisation est fixé à 245,856 Meuro(s) financés par l'AFITF (89,9 Meuro(s)), la Région Normandie (89,9 Meuro(s)) et l'Union Européenne (65,9 Meuro(s)).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Marché sur qualifications SNCF Réseau, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n 2016-360.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Marché sur qualifications SNCF Réseau, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret n 2016-360.” Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Seules les entreprises qualifiées sur liste et ayant reçues un courrier électronique d'invitation sont autorisées à présenter une offre.”
Dépôts et garanties exigés: Non.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Le marché est rémunéré par bordereau de prix. Il fait l'objet de règlements par virement dans le délai de 60 jours à compter de l'émission des factures.”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Le candidat peut se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le cas échéant, la forme du groupement...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Le candidat peut se présenter sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint avec mandataire solidaire. Le cas échéant, la forme du groupement solidaire peut être imposée par l'entité adjudicatrice après attribution si cette transformation est nécessaire à la bonne exécution du marché public. Ainsi, le groupement imposé sera un groupement solidaire.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-13
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité mise en œuvre selon le niveau des offres remises. En...”
Dans le cadre de cette procédure, la négociation n'est pas systématique. Il s'agit d'une éventualité mise en œuvre selon le niveau des offres remises. En conséquence, chaque soumissionnaire doit remettre spontanément sa meilleure offre. La participation à la présente consultation, quel qu'en soit le résultat, ne donnera lieu à aucune indemnisation des candidats par le maître d'ouvrage. Les modalités de remise des offres sont renseignées au règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2019/S 035-079688 (2019-02-14)
Informations complémentaires (2019-02-27) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom:
“M. Arnaud VOOG, Setec Organisation, agissant au nom et pour le compte de SNCF Réseau”
Adresse postale: 42-52 quai de la Rapée — Immeuble Central Seine — CS 71230
Personne de contact: Setec Organisation, via la plate-forme www.achatpublic.com
Objet Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux nº 36 — remplacement d'ADV en gare de Gisors
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 035-079688
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-03-13 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-03-28 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 043-099120 (2019-02-27)