Marché de travaux de renouvellement de réseaux et branchements et le cas échéant certains chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou-Charentes départements 16, 17, 79, 86 et limousin départements 19, 23 et 87.
Pour le lot 1 Marché SI mixte acier-PE Limousin (250 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur du Limousin DPTS 19, 23, 87.
Pour le lot 2 Marché SI PE Poitou Charente (2 340 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou Charente dpts 16, 17, 79, 86.
Pour le lot 3 Marché SI mixte Acier-PE Poitou Charente (1 760 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou Charente dpts 16, 17, 79, 86.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-05.
L'appel d'offres a été publié le 2019-06-04.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux de renouvellement de réseaux et branchements
GRDF-195-003820
Produits/services: Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz📦
Brève description:
“Marché de travaux de renouvellement de réseaux et branchements et le cas échéant certains chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou-Charentes...”
Brève description
Marché de travaux de renouvellement de réseaux et branchements et le cas échéant certains chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou-Charentes départements 16, 17, 79, 86 et limousin départements 19, 23 et 87.
Pour le lot 1 Marché SI mixte acier-PE Limousin (250 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur du Limousin DPTS 19, 23, 87.
Pour le lot 2 Marché SI PE Poitou Charente (2 340 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou Charente dpts 16, 17, 79, 86.
Pour le lot 3 Marché SI mixte Acier-PE Poitou Charente (1 760 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou Charente dpts 16, 17, 79, 86.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 17 400 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Lot 1 et lot 3
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Pour le lot 1 marché SI mixte acier-PE (250 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements — Limousin 19, 23, 87” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'alimentation en gaz📦
Lieu d'exécution: Limousin🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Limousin 19, 23, 87.
Description du marché:
“Les prestations comprennent notamment:
Renouvellement de réseaux et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE ou de l’acier...”
Description du marché
Les prestations comprennent notamment:
Renouvellement de réseaux et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE ou de l’acier en technique de tranchée ouverte ou de tubage, pose d’acier, renouvellement de branchements ponctuels, déplacements d’ouvrage, remplacements de vannes acier.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 000 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: Le marché pourra le cas échéant être reconduit de 2 fois 12 mois.
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 10
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats: Aucun.
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le marché comporte une tranche ferme de 24 mois et 2 tranches optionnelles de 12 mois.” Description
Informations complémentaires:
“Les informations complémentaires seront données dans le Règlement de la consultation (RC).”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Marché SI PE (2 340 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur Poitou Charentes 16,17,79,86” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Lieu d'exécution: Poitou-Charentes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Poitou Charentes 16, 17, 79, 86.
Description du marché:
“Les prestations comprennent notamment:
Renouvellement de réseaux et branchements associés, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE en technique de tranchée...”
Description du marché
Les prestations comprennent notamment:
Renouvellement de réseaux et branchements associés, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE en technique de tranchée ouverte ou de tubage. Renouvellement de branchements ponctuels, déplacements d’ouvrage.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 9 360 000 💰
Description
Description des renouvellements: Marché reconductible de 2 fois 12 mois.
Informations sur les options
Description des options: Le marché pourra être reconduit de 2 fois 12 mois.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“SI Mixte acier-PE Poitou Charente (1 760 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le...”
Titre
SI Mixte acier-PE Poitou Charente (1 760 000 EUR/an): travaux de renouvellement de réseaux et branchements ainsi que de chantier de grande longueur, sur le secteur Poitou Charentes dpts 16, 17, 79, 86
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Secteur Poitou Charentes dpts 16, 17, 79, 86.
Description du marché:
“Les prestations comprennent notamment:
Renouvellement de réseaux et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE ou de l’acier...”
Description du marché
Les prestations comprennent notamment:
Renouvellement de réseaux et branchements associés en acier, fonte ductile ou grise, cuivre par du PE ou de l’acier en technique de tranchée ouverte ou de tubage, pose d’acier, renouvelle
ment de branchements ponctuels, déplacements d’ouvrage, remplacements de vannes acier.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 7 040 000 💰
Description
Description des renouvellements: Le marché pourra être reconduit de 2 fois 12 mois.
Informations sur les options
Description des options: Tranche ferme de 24 mois et tranches optionnelles de 2 fois 12 mois.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— se rendre sur le profil acheteur de GRDF pour obtenir la liste des documents à transmettre.
http://grdf.fr adresse...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— se rendre sur le profil acheteur de GRDF pour obtenir la liste des documents à transmettre.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— le pli technique sera transmis avec le dossier de consultation des entreprises après validation de la candidature.” Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Transmettre les documents administratifs demandés sur le profil acheteur de GRDF.”
Dépôts et garanties exigés: Une caution bancaire pourra être demandée le cas échéant.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Voir le dossier de consultation des entreprises.
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: Voir le dossier de consultation des entreprises.
Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-05
10:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2019-07-08 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis: Tranche ferme de 24 mois + 2 tranche de 12 mois optionnelle.
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
L'ensemble du marché sera exécuté en français.
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29-45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Paris (TGI de Paris)
Adresse postale: 29-45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
Source: OJS 2019/S 107-261947 (2019-06-04)