Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie — 75005 Paris
La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au CNRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et Sorbonne Université ont confié à l'Epaurif un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de ce bâtiment. La possibilité d'étendre l'institut Henri Poincaré a vu le jour avec la libération fin 2016 du bâtiment Perrin lui faisant face. Cet édifice accueillait les anciens locaux du laboratoire de chimie physique — matière et rayonnement (Sorbonne Université/CNRS). L'extension du bâtiment doit permettre la création d'un espace muséal consacré aux mathématiques et à la physique théorique sous ses différentes formes. 650 m de surface utile sur les 1 750 m du projet global lui seront consacrés. Cet espace d'exposition et de médiation sera le lieu de rencontres entre chercheurs et acteurs du monde économique, culturel, industriel et social.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-07-03.
L'appel d'offres a été publié le 2019-06-05.
Avis de marché (2019-06-05) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Établissement public du campus de Jussieu
Adresse postale: 103 rue Réaumur
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Dajm
Courrier électronique: juridique@epaurif.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: http://www.epaurif.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://www.achatpublic.com/🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Epaurif
Adresse postale: 103 rue Réaumur
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: juridique@epaurif.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: https://www.achatpublic.com/🌏 Communication (participation)
Nom: Epaurif
Adresse postale: 103 rue Réaumur
Commune postale: Paris
Code postal: 75002
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DAJM — bâtiment B — escalier C — interphone Epaurif/DAJM
Courrier électronique: juridique@epaurif.fr📧
Région: Paris🏙️
URL: https://www.achatpublic.com/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie —...”
Titre
Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie — 75005 Paris
AOR016/2019
Afficher plus
Produits/services: Travaux de gros œuvre📦
Brève description:
“La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au...”
Brève description
La présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au CNRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et Sorbonne Université ont confié à l'Epaurif un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de ce bâtiment. La possibilité d'étendre l'institut Henri Poincaré a vu le jour avec la libération fin 2016 du bâtiment Perrin lui faisant face. Cet édifice accueillait les anciens locaux du laboratoire de chimie physique — matière et rayonnement (Sorbonne Université/CNRS). L'extension du bâtiment doit permettre la création d'un espace muséal consacré aux mathématiques et à la physique théorique sous ses différentes formes. 650 m de surface utile sur les 1 750 m du projet global lui seront consacrés. Cet espace d'exposition et de médiation sera le lieu de rencontres entre chercheurs et acteurs du monde économique, culturel, industriel et social.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de parachèvement de bâtiment📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 11-13 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris.
Description du marché:
“Marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré.” Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 30
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Conformément à L. 2142-1 du code de la commande publique, les candidatures seront analysées et classées au regard des critères ci-dessous:
— capacités...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Conformément à L. 2142-1 du code de la commande publique, les candidatures seront analysées et classées au regard des critères ci-dessous:
— capacités techniques et professionnelles du candidat à réaliser les prestations objet du marché: 30 %,
— références du candidat sur des opérations de complexité et de nature équivalente: 50 %,
— moyens humains et organisation: 20 % les candidatures n'obtenant pas la moyenne de la note globale seront considérées comme ne satisfaisant pas aux critères de sélection des candidats.
Les variantes et options seront précisées au DCE.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le périmètre exact des options et variantes sera indiqué dans le DCE, ainsi que le niveau minimal de performance à atteindre.” Description
Informations complémentaires:
“Le marché est passé à prix global et forfaitaire. La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence. L'AOR précédent lancé en corps...”
Informations complémentaires
Le marché est passé à prix global et forfaitaire. La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence. L'AOR précédent lancé en corps d'état séparés a été déclaré infructueux en raison d'un nombre de candidatures insuffisant sur de nombreux lots. De plus nous ne bénéficions pas en interne des ressources pour assurer les missions d'OPC.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les documents concernant la situation propre des opérateurs économiques ainsi que leurs capacités économiques, financières et techniques sont indiqués dans...”
Liste et brève description des conditions
Les documents concernant la situation propre des opérateurs économiques ainsi que leurs capacités économiques, financières et techniques sont indiqués dans la pièce jointe.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Cf. «descriptif succinct du programme et des critères de participation en pièce jointe».” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Cf. «descriptif succinct du programme et des critères de participation en pièce jointe».”
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 036-080061
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-07-03
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Le marché comportera des tranches optionnelles. L'affermissement des tranches optionnelles prévues au marché se fera, le cas échéant:
— soit au moment de la...”
Le marché comportera des tranches optionnelles. L'affermissement des tranches optionnelles prévues au marché se fera, le cas échéant:
— soit au moment de la notification du marché,
— soit par décision du représentant du pouvoir adjudicateur notifiée ultérieurement au titulaire.
Dans ce dernier cas, la décision du représentant du pouvoir adjudicateur ultérieure vaudra ordre de service de démarrage d'exécution de la tranche optionnelle en question sauf indication contraire dans l'OS. Étant une procédure restreinte, le dossier de consultation (DCE) sera remis à la fin de la phase candidature aux candidats retenus. Les critères de jugement des offres seront précisés dans le DCE. À ce stade, les documents demandés en phase candidature et les qualifications exigées sont listés dans la pièce jointe téléchargeable sur la plate-forme achatpublic.com dans la rubrique Dossier d'aide aux concepteurs (DAC). Modalités de remise des candidatures: les candidatures sont à remettre au format électronique sur le site www.achatpublic.com — uniquement avant la date limite de remise des candidatures. Pour obtenir des renseignements d'ordre administratif et technique qui leurs seraient utiles, les candidats devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des candidatures, une demande écrite via la plateforme www.achatpublic.com — une réponse sera alors adressée, par écrit, via la plate-forme www.achatpublic.com — 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des candidatures. En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'indiqué dans l'AAPC.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris Cedex 04
Code postal: 75181
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
URL: http://paris.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics à Paris”
Adresse postale: 29 rue Barbet-de-Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75007
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144426343📞
Fax: +33 144426337 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué,
— le référé précontractuel peut...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué,
— le référé précontractuel peut être introduit contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article L. 551-1 du CJA, pendant toute la procédure de passation du contrat jusqu'à sa signature,
— référé contractuel: après la signature, le contrat conclu pourra faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions définies aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA dans un délai de 1 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution ou de 6 mois à compter de la signature du contrat en cas de défaut de publication de cet avis,
— recours de pleine juridiction pour tout tiers justifiant d'un intérêt lésé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à l'attribution et la conclusion du contrat (CE, 4.4.2014 — département du Tarn-et-Garonne).
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 109-264265 (2019-06-05)
Informations complémentaires (2019-06-20) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Établissement public du Campus de Jussieu
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 109-264265
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-07-03 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-07-05 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 120-293123 (2019-06-20)
Avis d'attribution de marché (2022-02-22) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: etablt Public du Campus de Jussieu
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie -...”
Titre
marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris
AOR016/2019
Afficher plus
Brève description:
“la présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au...”
Brève description
la présente consultation porte sur un marché de travaux de reconversion et réhabilitation de l'institut Henri Poincaré. Rattaché à Sorbonne Université et au CNRS, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et Sorbonne Université ont confié à l'epaurif un mandat de maîtrise d'ouvrage pour la réhabilitation de ce bâtiment. La possibilité d'étendre l'institut Henri Poincaré a vu le jour avec la libération fin 2016 du bâtiment Perrin lui faisant face. Cet édifice accueillait les anciens locaux du laboratoire de chimie physique - matière et rayonnement (Sorbonne Université/Cnrs). L'Extension du bâtiment doit permettre la création d'un espace muséal consacré aux mathématiques et à la physique théorique sous ses différentes formes. 650 mètres carrés de surface utile sur les 1750 mètres carrés du projet global lui seront consacrés. Cet espace d'exposition et de médiation sera le lieu de rencontres entre chercheurs et acteurs du monde économique, culturel, industriel et social
Afficher plus Description
Site principal ou lieu d'exécution: 11-13 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris
Description du marché:
“marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Prix (pondération): 55
Informations sur les options
Description des options:
“le périmètre exact des options et variantes sera indiqué dans le DCE, ainsi que le niveau minimal de performance à atteindre”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 109-264265
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie -...”
Titre
marché de travaux de reconversion et réhabilitation du bâtiment Perrin sur le site de l'institut Henri Poincaré situé au 11-13 rue Pierre et Marie Curie - 75005 Paris
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Paris
Téléphone: +33 0144594400📞
Fax: +33 0144594646 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics à Paris”
Adresse postale: 29, rue Barbet-De-Jouy
Téléphone: +33 0144426343📞
Fax: +33 0144426337 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué.-le référé précontractuel peut...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la notification ou de la publication de l'acte attaqué.-le référé précontractuel peut être introduit contre la procédure initiée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article L551-1 du CJA, pendant toute la procédure de passation du contrat jusqu'à sa signature.-référé contractuel : après la signature, le contrat conclu pourra faire l'objet d'un référé contractuel dans les conditions définies aux articles L551-13 à L551-23 du CJA dans un délai de 1 mois à compter de la date de publication de l'avis d'attribution ou de six mois à compter de la signature du contrat en cas de défaut de publication de cet avis.-recours de pleine juridiction pour tout tiers justifiant d'un intérêt lésé dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées relatives à l'attribution et la conclusion du contrat (CE, 4 avril 2014 - département du Tarn et Garonne)
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 040-100414 (2022-02-22)