Marché de travaux concernant la réalisation d'un immeuble de bureaux, de commerces et de stationnements, dénommé «Cour Kerveguen» relances des lots 4 métallerie et 8 carrelage
Le présent marché a pour objet la réalisation d'un immeuble de bureaux, de commerces et de stationnements dénommé «Cour Kerveguen» situé à l'angle des rue Karting et Lislet Geoffray sur la commune de Saint-Denis. Les travaux sont répartis en 12 lots traités par marchés séparés. Les lots suivants ont déjà été attribués:
— lot 1 — terrassement — VRD — gros œuvre,
— lot 2 — étanchéité,
— lot 3 — menuiserie extérieure,
— lot 5 — menuiseries intérieures,
— lot 6 — plâtrerie — plafonds suspendus,
— lot 7 — peinture,
— lot 9 — électricité courants forts et courants faibles,
— lot 10 — climatisation — ventilation — désenfumage,
— lot 11 — plomberie sanitaires — sécurité sanitaires,
— lot 12 — ascenseurs.
La présente consultation porte sur les lots 4 métallerie et 8 carrelage.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-11-04.
L'appel d'offres a été publié le 2019-10-03.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux concernant la réalisation d'un immeuble de bureaux, de commerces et de stationnements, dénommé «Cour Kerveguen» relances des lots 4...”
Titre
Marché de travaux concernant la réalisation d'un immeuble de bureaux, de commerces et de stationnements, dénommé «Cour Kerveguen» relances des lots 4 métallerie et 8 carrelage
19IE05
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Le présent marché a pour objet la réalisation d'un immeuble de bureaux, de commerces et de stationnements dénommé «Cour Kerveguen» situé à l'angle des rue...”
Brève description
Le présent marché a pour objet la réalisation d'un immeuble de bureaux, de commerces et de stationnements dénommé «Cour Kerveguen» situé à l'angle des rue Karting et Lislet Geoffray sur la commune de Saint-Denis. Les travaux sont répartis en 12 lots traités par marchés séparés. Les lots suivants ont déjà été attribués:
— lot 1 — terrassement — VRD — gros œuvre,
— lot 2 — étanchéité,
— lot 3 — menuiserie extérieure,
— lot 5 — menuiseries intérieures,
— lot 6 — plâtrerie — plafonds suspendus,
— lot 7 — peinture,
— lot 9 — électricité courants forts et courants faibles,
— lot 10 — climatisation — ventilation — désenfumage,
— lot 11 — plomberie sanitaires — sécurité sanitaires,
— lot 12 — ascenseurs.
La présente consultation porte sur les lots 4 métallerie et 8 carrelage.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant.
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4: métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Lieu d'exécution: La Réunion 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Angles des rues du Karting et Lislet Geoffroy au Chaudron sur la commune de Saint-Denis.”
Description du marché: L'étendue des travaux de ce lot est précisée au CCTP.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique jugée sur le mémoire justificatif
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 658 400 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 8: carrelage
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Angles des rues du Karting et Lislet Geoffroy au Chaudron à Saint-Denis.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 778 100 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent joint au présent dossier de consultation) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le...”
Liste et brève description des critères de sélection
— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent joint au présent dossier de consultation) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Le seul dépôt de la candidature et de l'offre vaut engagement du candidat à signer ultérieurement l'acte d'engagement du marché qui lui serait attribué dans le délai de validité des offres. Tout défaut de signature, retard ou réticence expose l'auteur de l'offre à une action en responsabilité,
— une déclaration sur l'honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du code de la commande publique et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. La remise d'un DC1 (rubrique F — Interdiction de soumissionner) vaudra remise d'une déclaration sur l'honneur. Comme la lettre de candidature, la déclaration sur l'honneur n'a pas à être signée par le candidat ou par chacun des membres d'un groupement le cas échéant. Elle sera signée au stade de l'attribution par le seul attributaire (candidat seul ou ensemble des cotraitants en cas de groupement). L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent informer sans délai l'acheteur de tout changement de situation, au cours de la procédure de passation ainsi d'ailleurs qu'au cours de l'exécution du marché, qui les placeraient dans un des cas d'interdiction de soumissionner ayant pour effet de les exclure d'un marché public.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché réalisé au cours des 3...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux auxquels se réfère le marché réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 derniers exercices en lien avec les travaux à réaliser, indiquant notamment le contenu des prestations, le montant, la date et le destinataire/maître d'ouvrage,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement au cours des 3 dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution des prestations. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées ci-dessus. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché. Pour la présentation des éléments permettant l'évaluation de leur expérience, capacités professionnels, techniques et financières, les candidats pourront faire usage de l'annexe 1 tableau des capacités joint au présent règlement de consultation.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Marché comprenant des heures d'insertion obligatoires. Il s'agit d'une relance pour les lots 4 et 8 suite à la résiliation des contrats initiaux. Le...”
Conditions d'exécution du contrat
Marché comprenant des heures d'insertion obligatoires. Il s'agit d'une relance pour les lots 4 et 8 suite à la résiliation des contrats initiaux. Le chantier est en cours d'exécution.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-11-04
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-11-04
14:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Date indiquée ci-dessus est donnée à titre indicatif. LA CAO siège à huis clos.
“Relances des lots 4 et 8 suite à résiliation des contrats initiaux. Avis initiaux publiés au JOUE en mars 2016. Remise des plis par voie dématérialisée...”
Relances des lots 4 et 8 suite à résiliation des contrats initiaux. Avis initiaux publiés au JOUE en mars 2016. Remise des plis par voie dématérialisée obligatoire avec possibilité de transmettre une copie de sauvegarde dans le même délai. Le délai d'exécution exprimé en mois concerne les lots relancés. Ce délai comprend la période de préparation de 1 mois hors congés légaux et hors GPA. L'heure de remise des plis est une heure locale. Pour les renseignements complémentaires les candidats sont invités à transmettre leurs questions écrites via le profil d'acheteur. La signature des offres au stade de la remise des plis n'est pas obligatoire. Seule l'offre attribuée fera l'objet d'une rematérialisation avec signature originale obligatoire. Le paiement des sommes dues à l'entreprise se fera en euros dans un délai de 45 jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement sous forme de décomptes mensuels. L'attribution se fera en lots séparés. Pour chaque lot, les soumissionnaires peuvent répondre en entreprise unique ou en groupement. Il ne sera pas exigé de forme juridique du groupement. Néanmoins en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire. Visite des lieux facultative. Une retenue de garantie sera appliquée sur chaque acompte dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une caution personnelle et solidaire. Il sera exigé la constitution d'une garantie à première demande couvrant la totalité du remboursement de l'avance prévue au marché.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Saint-Denis
Adresse postale: 7 avenue André Malraux
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97490
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262402345📞
Fax: +33 262211019 📠
URL: http://www.justice.gouv.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“— référé précontractuel (articles L. 551-1 et s. du CJA),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et s. du CJA),
— recours en contestation de validité du...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
— référé précontractuel (articles L. 551-1 et s. du CJA),
— référé contractuel (articles L. 551-13 et s. du CJA),
— recours en contestation de validité du contrat issu de la jurisprudence du Conseil d'État du 4.4.2014 «Département Tarn-et-Garonne» nº 358994.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance de Saint-Denis
Adresse postale: 7 avenue André Malraux
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97490
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 194-470461 (2019-10-03)