Marché de protection au feu de la structure métallique et agencement au 2 étage inférieur de la tour Eiffel
SETE — La Tour Eiffel
Marché de protection au feu de la structure métallique et agencement au 2 étage inférieur de la tour Eiffel.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-09-06. L'appel d'offres a été publié le 2019-08-08.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Tours, mâts en treillis, derricks et pylônes › Pylônes, poteaux et piquets › Poteaux
- • Tours, mâts en treillis, derricks et pylônes › Pylônes, poteaux et piquets › Poteaux pour lignes électriques aériennes
- • Équipement de transport et pièces détachées divers › Structures porteuses
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-08-08 | Avis de marché |
Avis de marché (2019-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Structures porteuses
Numéro de référence: M55/2019 DTMT
Brève description: Marché de protection au feu de la structure métallique et agencement au 2
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Structures porteuses 📦
Code CPV supplémentaire: Poteaux 📦
Poteaux pour lignes électriques aériennes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SETE — La tour Eiffel
Adresse postale: 1 quai de Grenelle
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://sete.toureiffel.paris/fr/marches-publics/tous-marches 🌏
Courrier électronique: marches@toureiffel.paris 📧
Téléphone: +33 144112346 📞
Fax: +33 144112431 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FtpXSqJeEf 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FtpXSqJeEf 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-08 📅
Date limite de soumission: 2019-09-06 📅
Date de publication: 2019-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 154-379298
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Informations sur les lots: Sans objet.
Intitulé du lot: Travaux de protection coupe-feu, installations de chantier
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de protection coupe-feu, installations de chantier.
Durée de l'accord: 53 jours
Description des options:
Informations complémentaires:
Intitulé du lot: Agencement
Numéro du lot: 2
Brève description: Agencement.
Description des options: — tranche ferme: mise en place d'habillage des 5 poteaux métalliques situés au 2
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 5 avenue Anatole-France, Champ de Mars, 75007 Paris.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf. RC.
Situation économique et financière: Cf. RC.
Capacité technique et professionnelle: Cf. RC.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48262252900030
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'exploitation de la tour Eiffel
Contact
Point de contact: Mme Karine Callet
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FtpXSqJeEf 🌏
Référence
Informations complémentaires
Une visite est obligatoire pour la remise de l'offre.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/nous-contacter-0 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 154-379298 (2019-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Structures porteuses
Numéro de référence: M55/2019 DTMT
Brève description: Marché de protection au feu de la structure métallique et agencement au 2
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Structures porteuses 📦
Code CPV supplémentaire: Poteaux 📦
Poteaux pour lignes électriques aériennes 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SETE — La tour Eiffel
Adresse postale: 1 quai de Grenelle
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: https://sete.toureiffel.paris/fr/marches-publics/tous-marches 🌏
Courrier électronique: marches@toureiffel.paris 📧
Téléphone: +33 144112346 📞
Fax: +33 144112431 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FtpXSqJeEf 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FtpXSqJeEf 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-08-08 📅
Date limite de soumission: 2019-09-06 📅
Date de publication: 2019-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 154-379298
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires
Le marché comprend une période de préparation de 41 jours maximum. Le délai d'exécution maximum toutes tranches confondues hors période de préparation est de 12 jours maximum. Les travaux sont à exécuter suivant les phases indiquées au calendrier prévisionnel des travaux.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Informations sur les lots: Sans objet.
Intitulé du lot: Travaux de protection coupe-feu, installations de chantier
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de protection coupe-feu, installations de chantier.
Durée de l'accord: 53 jours
Description des options:
— tranche ferme: mise en œuvre de protection CF2H sur 5 poteaux métalliques situés au 2
— tranche optionnelle 1: la tranche optionnelle 1 concerne 2 poteaux de type P2,
— tranche optionnelle 2: la tranche optionnelle 2 concerne 2 poteaux de type P2 + 1 poteau de type P3.
Limites de prestations:
— la dépose des habillages existants est à la charge du lot 02 agencement,
— la protection provisoire des poteaux est à la charge du lot 02 agencement,
— la pose des nouveaux habillages et les prestations qui y sont assujetties (modification de faux plafond et gorges lumineuses, rubans LED) est à la charge du lot 02 agencement,
— le lot 01 devra fournir les dimensions finies des protections CF2H au lot 02, afin que celui-ci ait le temps de lancer la fabrication de ses habillages.
Le marché comprend une période de préparation de 41 jours maximum. Le délai d'exécution maximum toutes tranches confondues hors période de préparation est de 12 jours maximum. Les travaux sont à exécuter suivant les phases indiquées au calendrier prévisionnel des travaux.
Afficher plus
Numéro du lot: 2
Brève description: Agencement.
Description des options: — tranche ferme: mise en place d'habillage des 5 poteaux métalliques situés au 2
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 5 avenue Anatole-France, Champ de Mars, 75007 Paris.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf. RC.
Situation économique et financière: Cf. RC.
Capacité technique et professionnelle: Cf. RC.
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-09-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48262252900030
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'exploitation de la tour Eiffel
Contact
Point de contact: Mme Karine Callet
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_FtpXSqJeEf 🌏
Référence
Informations complémentaires
Une visite est obligatoire pour la remise de l'offre.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Adresse Internet: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/nous-contacter-0 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 154-379298 (2019-08-08)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕