Le présent marché concerne les travaux d'installation et d'isolement de chantier pour permettre les travaux de «création d'un escalier et compartimentage», de la région Sully au sein du Palais du Louvre.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-05-15.
L'appel d'offres a été publié le 2019-04-16.
Objet Champ d'application du marché
Titre: Logistique — installations de chantier — région Sully Sud
2019-078M
Produits/services: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Brève description:
“Le présent marché concerne les travaux d'installation et d'isolement de chantier pour permettre les travaux de «création d'un escalier et compartimentage»,...”
Brève description
Le présent marché concerne les travaux d'installation et d'isolement de chantier pour permettre les travaux de «création d'un escalier et compartimentage», de la région Sully au sein du Palais du Louvre.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Musée du Louvre.
Description du marché:
“Travaux d'installation et d'isolement de chantier pour permettre les travaux de «création d'un escalier et compartimentage». Conformément à l'article L....”
Description du marché
Travaux d'installation et d'isolement de chantier pour permettre les travaux de «création d'un escalier et compartimentage». Conformément à l'article L. 2113-10 du CCP, l'ensemble des travaux de l'opération globale «Création d'un escalier et compartimentage» sera réalisé en 11 lots (allotissement), chaque lot faisant l'objet d'un marché propre.
L'opération comprend la rénovation de l'escalier et de l'ascenseur des arts, le redéploiement du PAC des arts, la nouvelle présentation de la chapelle du mastaba d'akhéthétep et la mise en conformité aux titres de l'accessibilité et de la sécurité incendie.
Le marché prend effet à compter de sa date de notification, conformément à l'article R. 2182-4 du CCP. Il est conclu pour la durée nécessaire à l'exécution et à la réception complète des ouvrages jusqu'à la levée des réserves éventuelles, la fourniture et la mise au point des DOE, et la date d'achèvement des garanties contractuelles.
Le délai global d'exécution du marché (TCE), qui comprend la période de préparation et le délai d'exécution des travaux, est fixé à 19 mois à compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de préparation.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 19
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les capacités économiques, techniques et financières des candidats seront appréciées au vu du dossier de candidature dûment rempli. Le candidat pourra...”
Liste et brève description des conditions
Les capacités économiques, techniques et financières des candidats seront appréciées au vu du dossier de candidature dûment rempli. Le candidat pourra remettre à l'appui de sa candidature un Document unique de marché européen (DUME) qui remplace l'ensemble des attestations et déclarations sur l'honneur demandées ci-dessus. Le formulaire DUME est disponible à l'adresse suivante: https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-05-15
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-05-16
10:00 📅
“I) les candidats pourront retirer le Dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plate-forme PLACE à l'adresse suivante:...”
I) les candidats pourront retirer le Dossier de consultation (DCE) gratuitement sur la plate-forme PLACE à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.gouv.fr
L'identification des opérateurs économiques pour accéder aux documents de la consultation n'est plus obligatoire. Toutefois, il est fortement recommandé aux candidats de s'inscrire et de s'identifier préalablement sur la plate-forme de dématérialisation avant de télécharger le dossier de consultation, pour être informés des compléments qui lui seraient apportés et des réponses apportées par l'EPML aux questions posées par d'autres candidats. Les candidats qui ne s'identifieront pas préalablement ne pourront être alertés. L'EPML décline donc toute responsabilité pour le cas où un candidat non inscrit n'aurait pas eu connaissance d'une modification, quand bien même cette méconnaissance aboutirait au rejet de son offre;
II) visite obligatoire: cf. article 8 du règlement de consultation. Les candidats devront obligatoirement procéder à une visite sur site. En effet, les candidats sont tenus de se rendre sur les lieux afin d'établir leur offre en parfaite connaissance des conditions et sujétions particulières au chantier. Les demandes de participation devront préalablement être enregistrées 48:00 à l'avance auprès de la personne désignée à l'article 8 du règlement de consultation;
III) les candidats doivent remettre obligatoirement leur candidature et leur offre par voie électronique sur la plate-forme des achats de l'État.
Les modalités de présentation des offres sont précisées dans le règlement de la consultation;
IV) Remarque importante: dans le cadre de la présente consultation, le pouvoir adjudicateur utilisera pour envoyer des demandes aux candidats afin de compléter leur candidature, apporter des précisions sur leur offre, transmettre les invitations à négocier, ..., et notifier les rejets ou acceptation, l'envoi d'un courrier électronique via la plate-forme de dématérialisation (https://www.marches-publics.gouv.fr/) dont le contenu n'est accessible que par un lien électronique qui doit être activé. Il appartient au candidat d'activer le lien.
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils devront fournir une adresse électronique valide. L'adresse courriel indiquée par les candidats pourra donc être utilisée comme voie de communication. Il appartient donc aux candidats de relever leur courrier électronique sur une base régulière. Dès lors, la responsabilité du pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si le candidat n'a pas consulté ses messages en temps utile. Il est également fortement recommandé aux candidats d'autoriser dans leurs boîtes mails la réception de courriels provenant du domaine @marches-publics.gouv.fr (réponses aux questions, modifications de la consultation, demandes de compléments/précisions, rejet, ...) afin d'éviter que les mails automatiques de la plate-forme de dématérialisation se retrouvent dans les «spam».
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Commune postale: Paris
Code postal: 75004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144594400📞
Courrier électronique: greffe.ta@juradm.fr📧
Fax: +33 144594646 📠
Source: OJS 2019/S 078-184710 (2019-04-16)