Extension et restructuration de l'UFR de Médecine — site de Nîmes — équipements audiovisuels des espaces d'enseignement

Languedoc Roussillon Aménagement

La présente consultation concerne la fourniture, la pose et la mise en service d'un ensemble de systèmes audiovisuels et multimédias permettant de répondre aux besoins de rénovation et d'extension à neuf de l'UFR de médecine de Nîmes. Les prestations font l'objet de 3 tranches (1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-06-21. L'appel d'offres a été publié le 2019-05-20.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-05-20 Avis de marché
Avis de marché (2019-05-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Matériel audiovisuel
Numéro de référence: 843 EQUIPEMENTS
Brève description:
La présente consultation concerne la fourniture, la pose et la mise en service d'un ensemble de systèmes audiovisuels et multimédias permettant de répondre aux besoins de rénovation et d'extension à neuf de l'UFR de médecine de Nîmes. Les prestations font l'objet de 3 tranches (1 tranche ferme et 2 tranches optionnelles) définies à l'article 2.4 du règlement de la consultation. Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Matériel audiovisuel 📦
Code CPV supplémentaire: Matériel audiovisuel 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gard 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Languedoc Roussillon Aménagement
Adresse postale: 117 rue des États Généraux — CS 19536
Code postal: 34961
Commune postale: Montpellier
Contact
Adresse Internet: https://segard.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: celine.albouy@territoire30.com 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_SULQHF88bW 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_SULQHF88bW 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-20 📅
Date limite de soumission: 2019-06-21 📅
Date de publication: 2019-05-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 099-239019
Numéro JO-S: 99
Informations complémentaires
Le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163 rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier. Le groupement LRA (mandataire)/Ségard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit: Tranche ferme: 12 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche ferme; Tranche optionnelle 1: 11 mois; Tranche optionnelle 2: 13 mois. Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche considérée. En cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 36 mois. Date prévisionnelle de commencement des prestations: novembre 2019. Aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Visite du site (cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes. Les visites auront lieu le jeudi 6.6.2019 à 10:00 et 14:00 à l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite. Conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation. La date d'ouverture des offres est données à titre indicative.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Équipements audiovisuels des espaces d'enseignement.
Durée de l'accord: 36 mois
Description des options:
Les prestations pourront donner lieu à un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique et qui seront exécutées par l'attributaire de ce présent marché.
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Cf. article 3.2.1 du règlement de la consultation: une lettre de candidature (DC1 ou équivalent), comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. En l'absence du DC1, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 du CCP et qu'il est en règle au regard des articles L. 1512-1 à L. 1512-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Le cas échéant la copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire. Ainsi que l'ensemble des documents mentionnés aux III.I.2) et III.I.3) ci-dessous.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes: Adéquation avec l'objet du marché.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— attestations détaillées d'assurances responsabilités civiles professionnelle,
— liste des principales références, en lien avec les prestations objet du marché, réalisées au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,
— des certificats de qualifications professionnelles.
La preuve de la capacité peut être apportée par tout moyen (certificats d'identité professionnelle ou références attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont l'adéquation des garanties et capacités techniques, financières et professionnelles avec l'objet et l'ampleur du marché.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-06-24 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://segard.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_SULQHF88bW 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ségard
Adresse postale: 442 rue Georges Besse
Commune postale: Nîmes Cedex 01
Code postal: 30035
Point de contact: Céline Albouy
Pays: Gard 🏙️
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_SULQHF88bW 🌏

Référence
Informations complémentaires
Le maître d'ouvrage est l'université de Montpellier — 163 rue Auguste Broussonnet — 34090 Montpellier. Le groupement LRA (mandataire)/Ségard agit en qualité de mandataire du maître d'ouvrage. La présente consultation est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert en vertu des articles L. 2324-2 et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. Durée du marché: les délais d'exécution de chacune des tranches sont fixés comme suit:
Afficher plus
Tranche ferme: 12 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche ferme;
Tranche optionnelle 1: 11 mois;
Tranche optionnelle 2: 13 mois.
Les délais d'exécution des tranches optionnelles partent à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les prestations de la tranche considérée. En cas d'affermissement de tranches dans le temps: le délai contractuel de l'ensemble des travaux sera au maximum de 36 mois. Date prévisionnelle de commencement des prestations: novembre 2019. Aucune forme de groupement n'est imposée. Si le groupement est conjoint, le mandataire du groupement est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Visite du site (cf. article 2.14 du règlement de la consultation): les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché dans les conditions suivantes: rendez-vous directement sur le site au 186 chemin du Carreau de Lanes — 30900 Nîmes. Les visites auront lieu le jeudi 6.6.2019 à 10:00 et 14:00 à l'issue de cette visite obligatoire, les candidats signeront sur place un registre de visite. Conditions de remise des offres: confère article 6 du règlement de la consultation. La date d'ouverture des offres est données à titre indicative.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex 2
Code postal: 30063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Courrier électronique: greffe.ta-montpellier@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://montpellier.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2019/S 099-239019 (2019-05-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Occitanie Languedoc-Roussillon Gard
Produits/services:
Équipements et appareils de radio, de... Récepteurs de télévision et de radio et... Matériel de télévision et matériel audiovisuel Matériel de projection télévisée Matériel audiovisuel