Le présent marché de travaux s'intègre dans le calendrier d'une opération plus globale d'aménagement du domaine de Bayssan. Des travaux de création d'une salle de spectacle et d'un amphithéâtre sont prévus sur la parcelle où se situe l'actuelle Station de traitement des eaux usées (STEU). Ces travaux ultérieurs d'aménagement ne peuvent être réalisé qu'à la condition du déplacement de la STEU actuelle. Par conséquent, la mise en service de la nouvelle STEU et la destruction de la STEU actuelle, objets du présent marché, est une condition préalable nécessaire au démarrage des travaux de salle de spectacle et d'amphithéâtre. La réalisation de l'opération débute avec les études d'exécution et s'achève à l'issue des essais de garantie, y compris mise en route de l'installation et formation du personnel. Elle comprend également l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des études d'exécution.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-02-18.
L'appel d'offres a été publié le 2019-01-15.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Le présent marché de travaux s'intègre dans le calendrier d'une opération plus globale d'aménagement du domaine de Bayssan. Des travaux de création d'une salle de spectacle et d'un amphithéâtre sont prévus sur la parcelle où se situe l'actuelle Station de traitement des eaux usées (STEU). Ces travaux ultérieurs d'aménagement ne peuvent être réalisé qu'à la condition du déplacement de la STEU actuelle. Par conséquent, la mise en service de la nouvelle STEU et la destruction de la STEU actuelle, objets du présent marché, est une condition préalable nécessaire au démarrage des travaux de salle de spectacle et d'amphithéâtre. La réalisation de l'opération débute avec les études d'exécution et s'achève à l'issue des essais de garantie, y compris mise en route de l'installation et formation du personnel. Elle comprend également l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des études d'exécution.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de stations de traitement des eaux usées, de stations d'épuration et d'usines d'incinération des ordures ménagères📦
Lieu d'exécution: Hérault🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Domaine de Bayssan, commune de 34500 Béziers.
Description du marché: Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 2
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (DC1, DUME ou forme libre).” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu...”
Liste et brève description des critères de sélection
— liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois, à compter de...”
Conditions d'exécution du contrat
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Le délai d'exécution des travaux est de 2 mois, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant les travaux. Aucune forme de groupement imposée. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements en qualité de membres de plusieurs groupement. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations: marché financé par les ressources propres de la collectivité.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-02-18
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-02-19
09:00 📅
“La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La...”
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 18pst07. Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes: bien qu'elle ne soit pas obligatoire dans le cadre de ce marché, une visite du site des prestations est vivement conseillée au candidat préalablement à la remise de sa proposition. Le titulaire ne pourra formuler aucune réclamation concernant les particularités du site et de l'impact qu'elles peuvent occasionner au bon déroulement des prestations pour les aspects techniques, financiers et délais d'exécution.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics”
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001, Cedex 06
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier Cedex
Code postal: 34063
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 013-025497 (2019-01-15)
Avis d'attribution de marché (2019-04-11) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: 1977 avenue des Moulins
Commune postale: Montpellier Cedex 4
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées du domaine de Bayssan
18PST07”
Brève description:
“Le présent marché de travaux s'intègre dans le calendrier d'une opération plus globale d'aménagement du domaine de Bayssan. Des travaux de création d'une...”
Brève description
Le présent marché de travaux s'intègre dans le calendrier d'une opération plus globale d'aménagement du domaine de Bayssan. Des travaux de création d'une salle de spectacle et d'un amphithéâtre sont prévus sur la parcelle où se situe l'actuelle Station de traitement
des eaux usées (STEU). Ces travaux ultérieurs d'aménagement ne peuvent être réalisé qu'à la condition du déplacement de la STEU actuelle. Par conséquent, la mise en service de la nouvelle STEU et la destruction de la STEU actuelle, objets du présent marché, est une condition préalable nécessaire au démarrage des travaux de salle de spectacle et d'amphithéâtre. La réalisation de l'opération débute avec les études d'exécution et
s'achève à l'issue des essais de garantie, y compris mise en route de l'installation et formation du personnel. Elle comprend également l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des études d'exécution.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 396971.21 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 34500 Béziers.
Description du marché:
“Le présent marché de travaux s'intègre dans le calendrier d'une opération plus globale d'aménagement du domaine de Bayssan. Des travaux de création d'une...”
Description du marché
Le présent marché de travaux s'intègre dans le calendrier d'une opération plus globale d'aménagement du domaine de Bayssan. Des travaux de création d'une salle de spectacle et d'un amphithéâtre sont prévus sur la parcelle où se situe l'actuelle Station de traitement des eaux usées (STEU). Ces travaux ultérieurs d'aménagement ne peuvent être réalisé qu'à la condition du déplacement de la STEU actuelle. Par conséquent, la mise en service de la nouvelle STEU et la destruction de la STEU actuelle, objets du présent marché, est une condition préalable nécessaire au démarrage des travaux de salle de spectacle et d'amphithéâtre. La réalisation de l'opération débute avec les études d'exécution et
s'achève à l'issue des essais de garantie, y compris mise en route de l'installation et formation du personnel. Elle comprend également l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des études d'exécution.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique au vue du mémoire
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 013-025497
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019-292
Date de conclusion du contrat: 2019-04-11 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement Serpe/TP Bessiere
Numéro d'enregistrement national: 345154694000185
Commune postale: Mauguio
Code postal: 34130
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: herault@serpe.fr📧
Région: Hérault🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: TP Bessiere
Commune postale: Thézan-lès-Béziers
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 454 470 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 396971.21 💰
Informations complémentaires Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Félix-Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 06
Source: OJS 2019/S 073-171872 (2019-04-11)