ADP CDG Terminal 2E Remplacement de la couverture du Corps central

Aeroports de Paris

La couverture du Corps central du terminal 2E de CDG est une couverture en inox.
Au titre de l'opération, il est proposé:
— la réfection de la couverture de la toiture horizontale (30 000 m environ) avec la création de garde-corps en rive de toiture et d'arrêts neige en rive nord et sud,
— la réfection de la couverture de la toiture verticale (6 600 m environ), avec la création d'arrêts neige en renfort de ceux implantés en rive sud de la toiture horizontale.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2019-01-21.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? OĂą ?
Historique des marchés publics
Date Document
2019-01-21 Avis de marché
Avis de marché (2019-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de couverture métallique
Brève description:
La couverture du Corps central du terminal 2E de CDG est une couverture en inox. Au titre de l'opération, il est proposé: — la réfection de la couverture de la toiture horizontale (30 000 m — la réfection de la couverture de la toiture verticale (6 600 m
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de couverture métallique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de bâtiments aéroportuaires 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus Ă©conomique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: AĂ©roports de Paris
Adresse postale: 1 rue de France
Code postal: 93290
Commune postale: Tremblay-en-France
Contact
Adresse Internet: http://www.parisaeroport.fr 🌏
Courrier électronique: frederic.binet@adp.fr 📧
Téléphone: +33 149751280 📞
URL des documents: https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr 🌏
URL pour la participation: https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-21 đź“…
Date limite de soumission: 2019-02-08 đź“…
Date de publication: 2019-01-25 đź“…
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 018-039487
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires
Les candidatures devront être déposées sur le site https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr Une fois sur le site, les candidats peuvent consulter le mode opératoire accessible depuis la page d'accueil. En cas de problème lié à l'utilisation du portail achats vous pouvez contacter le support téléphonique au +33 149754321 (0,34 EUR/min). Il est attendu des candidats qu'ils remettent uniquement leur candidature à cette étape de la consultation. Les candidatures seront examinées en tenant compte des garanties et capacités financières et techniques qu'elles présentent ainsi des références professionnelles des candidats. Après la clôture de la phase candidature Aéroports de Paris invitera les entreprises admises à présenter une offre à venir télécharger gratuitement le dossier de consultation (pièces administratives, techniques et financières) sur leur espace personnel accessible depuis le portail achats https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr (page d'accueil > cadre mes consultations). La séance d'ouverture des plis n'est pas publique. Les négociations pourront être organisées en phases successives et n'être poursuivies qu'avec le ou les candidats présentant la ou les offres les plus intéressantes. Les critères de jugement des offres sont indiqués dans le dossier de consultation. Note: les éléments communiqués sont des documents de travail susceptibles d'évoluer: aucune offre n'est attendue à ce stade de la consultation. La diffusion complète du DCE au stade de l'appel à candidature est soumise à l'acceptation par le candidat d'un engagement de confidentialité. Ces documents mis à disposition des entreprises à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence constituent les documents de consultation. Des éléments reprenant ou complétant ce dossier de consultation seront ensuite communiqués aux candidats sélectionnés à l'issue de l'analyse des candidatures. Seuls les candidats retenus en phase de candidature se verront envoyer le DCE et seront admis à remettre une offre.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La couverture du Corps central du terminal 2E de CDG est une couverture en inox.
Au titre de l'opération, il est proposé:
— la réfection de la couverture de la toiture horizontale (30 000 m
— la réfection de la couverture de la toiture verticale (6 600 m
Durée de l'accord: 22 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Aéroport Paris Charles de Gaulle terminal 2E.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Liste et description succincte des critères de sélection:
Critère éliminatoire.
Critère financier évalué sur le chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): le chiffre d'affaires minimum doit être de 4 450 000 EUR.
Capacité technique et professionnelle:
Descriptions des moyens matériels et humains nécessaires à l'exécution du marché et références de mêmes.
Natures que l'objet de l'accord-cadre.
Aptitude à intervenir dans des bâtiments à fortes contraintes d'exploitation et présenter clairement sa capacité à pouvoir répondre à l’ensemble des prestations attendues en proposant:
— soit un groupement d’entreprises permettant de couvrir l’ensemble des prestations demandées,
— soit une liste de sous-traitant avec les activités sous-traitées,
— soit une capacité interne à pouvoir réaliser l’ensemble des prestations.
À titre indicatif, ADP demande également des références liées à des opérations similaires ainsi que les taux de résultats en matière de sécurité: le candidat précisera les résultats sécurité des 5 dernières années: taux de fréquence et taux de gravité, taux de cotisation AT notifiés par la CRAM.
Afficher plus
Ces critères ne sont pas éliminatoires.
Liste et brève description des règles et critères: Références similaires en lien avec l'objet du marché.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Les travaux sont soumis aux garanties suivantes, en application des articles 1792 et suivants du code civil:
— garantie de parfait achèvement donnant lieu à retenu de garantie de 5 % du montant du marché, pouvant être remplacée par une garantie à première demande et éventuellement une caution personnelle et solidaire,
— garantie de bon fonctionnement,
— garantie de responsabilité civile décennale.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement bancaire dans un délai global de 60 jours.
Le financement des prestations est assuré par des fonds propres et des emprunts bancaires.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
La présente consultation est soumise aux dispositions du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.
Le marché sera conclu, selon l'offre qui sera retenue:
— soit à une entreprise unique,
— soit avec les entreprises groupées conjointes, chacune engagée pour sa partie de travaux et le mandataire solidaire du groupement assurant la coordination,
— soit en entreprises groupées solidaires, chacune engagée pour la totalité du marché en cas de défaillance de la ou des autres entreprises.
Les candidats ne sont pas autorisés à se présenter en agissant à la fois:
— en qualité de candidat individuel et de membres d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.
En cas de groupement:
— le mandataire assurera la coordination de l'ensemble des prestations du marché,
— si celui-ci est conjoint, il sera contractuellement exigé que le mandataire soit solidaire des cotraitants.
Conditions d'exécution du contrat:
Les contraintes particulières d'exécution proviennent principalement:
— des contraintes d'activités liées à l'exploitation aéroportuaire et de sûreté, des créneaux horaires,
— des conditions de site, en périphérie de l'ouvrage la présence de bâtiments (tri bagages), d'installations et équipements divers (auvents, signalisations) et des routes de service nécessitant une méthodologie d'intervention par des engins mobiles de type nacelles dans certaines zones et par des installations fixes de type échafaudage pour certaines zones coté piste,
Afficher plus
— au niveau sûreté, la couverture se situe en zone réservée et l'accès depuis la zone publique (viaduc) oblige des moyens supplémentaires (gardiennage),
— de la météo amenant ses contraintes et ses conditions climatiques – maintenir l'ouvrage étanche,
— des accès au chantier des personnes en zones réservées,
— approvisionnement et évacuation des matériaux.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2019-02-18 đź“…
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Frédéric Binet
Adresse du profil d'acheteur: https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr 🌏
URL des documents: https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les candidatures devront être déposées sur le site https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr
Une fois sur le site, les candidats peuvent consulter le mode opératoire accessible depuis la page d'accueil.
En cas de problème lié à l'utilisation du portail achats vous pouvez contacter le support téléphonique au +33 149754321 (0,34 EUR/min).
Il est attendu des candidats qu'ils remettent uniquement leur candidature Ă  cette Ă©tape de la consultation.
Les candidatures seront examinées en tenant compte des garanties et capacités financières et techniques qu'elles présentent ainsi des références professionnelles des candidats.
Après la clôture de la phase candidature Aéroports de Paris invitera les entreprises admises à présenter une offre à venir télécharger gratuitement le dossier de consultation (pièces administratives, techniques et financières) sur leur espace personnel accessible depuis le portail achats https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr (page d'accueil > cadre mes consultations).
Afficher plus
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
Les négociations pourront être organisées en phases successives et n'être poursuivies qu'avec le ou les candidats présentant la ou les offres les plus intéressantes.
Les critères de jugement des offres sont indiqués dans le dossier de consultation.
Note: les éléments communiqués sont des documents de travail susceptibles d'évoluer: aucune offre n'est attendue à ce stade de la consultation.
La diffusion complète du DCE au stade de l'appel à candidature est soumise à l'acceptation par le candidat d'un engagement de confidentialité.
Ces documents mis à disposition des entreprises à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence constituent les documents de consultation. Des éléments reprenant ou complétant ce dossier de consultation seront ensuite communiqués aux candidats sélectionnés à l'issue de l'analyse des candidatures. Seuls les candidats retenus en phase de candidature se verront envoyer le DCE et seront admis à remettre une offre.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 2945 ave de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché (article 5 de l'ordonnance du 7.5.2009),
— référé contractuel prévu par l'article 11 de l'ordonnance du 7.5.2009,
— recours en nullité relative (5 ans),
— recours en nullité absolue (30 ans).
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Source: OJS 2019/S 018-039487 (2019-01-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
RĂ©gion:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de locaux... Bâtiments liés aux activités de transport Travaux de construction de bâtiments liés... Travaux de construction de bâtiments... Ouvrages d'art et de génie civil Travaux de construction d'ouvrages Ossatures