Objet Champ d'application du marché
Titre:
“19SJM028 — voirie de liaison A5a/RD57/A5b — ZAC du PA de l'A5 — Réau (77)
1900040 / 19SJM028 - Barreau Sud”
Produits/services: Travaux de construction de routes secondaires📦
Brève description:
“Travaux relatifs à la création de la voirie de liaison entre l'A5a et l'A5b via la RD57 — ZAC du Parc d'Activités de l'A5 à Réau (77).”
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de routes secondaires📦
Lieu d'exécution: Seine-et-Marne 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC du Parc d'Activités de l'A5 — Réau (77) — A5a/A5b/RD57.
Description du marché:
“Travaux relatifs à la création de la voirie de liaison entre l'A5a et l'A5b via la RD57 — ZAC du Parc d'Activités de l'A5 à Réau (77).” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Valeur technique (sous-critères détaillés dans à l'article 5.1.2 du règlement de consultation)”
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom):
“Valeur environnementale (sous-critères détaillés dans à l'article 5.1.2 du règlement de consultation)”
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 56
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Tranche optionnelle nº 1: requalification de la rue de Ourdy.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le marché est découpé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle définies comme suit:
— tranche ferme: contournement ouest et desserte nord du hameau de...”
Conditions d'exécution du contrat
Le marché est découpé en une tranche ferme et 1 tranche optionnelle définies comme suit:
— tranche ferme: contournement ouest et desserte nord du hameau de Ourdy,
— tranche optionnelle nº 1: requalification de la rue de Ourdy. La durée du marché est de 56 mois à compter de la date de notification du marché,
— tranche ferme: délai d'exécution des travaux fixé à 8 mois avec une période de préparation de 2 mois non incluse dans le délai d'exécution,
— tranche optionnelle: délai d'exécution des travaux fixé à 3 mois avec une période de préparation de 1 mois non incluse dans le délai d'exécution. À titre indicatif, on peut prévoir que la période de préparation de la tranche ferme commencera au mois de décembre 2019. Une clause sociale est prévue au marché (cf. article 10.7 du CCAP).
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-10-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 90
Conditions d'ouverture des offres: 2019-10-14
14:30 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): EPA Sénart.
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture): Ouverture des plis non ouverte au public.
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires
“Variantes: la proposition de variantes est autorisée et limitée aux exigences minimales requises: tranche ferme = les structures de chaussée en respectant...”
Variantes: la proposition de variantes est autorisée et limitée aux exigences minimales requises: tranche ferme = les structures de chaussée en respectant l'objectif de la couche de forme PF2 et l'utilisation de produits standards et normalisés. Les candidats doivent présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation (solution de base). L'absence de proposition d'une offre de base conduira au rejet de l'offre. Une visite des lieux d'exécution est fortement conseillée. Les candidats effectueront cette visite librement, par leur propre moyen. Le marché est unique. Il n'est pas prévu de décomposition en lots. Un seul marché sera passé pour la réalisation des travaux. Le marché sera conclu avec une entreprise unique ou des entreprises groupées. En cas de constitution d'un groupement, il ne sera exigé aucune forme particulière au groupement attributaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement conjoint. Possibilité de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements: non. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui seront confiées au titre du marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Il ne pourra en aucun cas être remis sur support papier ou sur support physique électronique. Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel à la concurrence via le profil acheteur https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise ou le site internet de l'EPA Sénart: http://www.epa-senart.fr/page/marches — critères de sélection des candidatures.
Le pouvoir adjudicateur sélectionnera les candidats sur la base des critères suivants:
— présence de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4.1 du règlement de consultation,
— garanties professionnelles, techniques et financières adaptées à l'objet du marché (compétences, références, moyens).
Critères de jugement des offres:
1) prix des prestations (40 %). La note du candidat sera obtenue par la formule suivante: (offre la plus basse/offre du candidat) × 40;
2) valeur technique de l'offre (30 %): l'absence du mémoire technique dans la remise de l'offre est éliminatoire. Le mémoire est limité à 30 pages (1 page = 1 feuille A4 recto). La non-conformité de ce formalisme entraînera la perte de 3 points sur la note globale du critère de la valeur technique.
— méthodologie détaillée et explicative (notamment procédés d'exécution, croquis, moyens, etc.) adaptée à l'opération (14 %),
— planning prévisionnel (8 %),
— analyse des contraintes du site et compréhension des enjeux de l'opération (5 %),
— provenance et qualité des matériaux (3 %);
3) valeur environnementale de l'offre (30 %): l'absence du mémoire environnemental dans la remise de l'offre rend l'offre irrégulière. Le mémoire est limité à trente (30) pages (1 page = 1 feuille A4 recto). La non-conformité de ce formalisme entraînera la perte de 3 points sur la note globale du critère de la valeur environnementale.
— le Schéma d'orientation environnementale (SOE) (18 %): il sera fait la moyenne des schémas d'organisation exigés au CCE (SORIC, SORES, SOSED, SOSEC, SORAC), chacun avec la même pondération,
— la fiche récapitulative des aspects environnementaux dûment renseignée (12 %). Conditions de remise des offres: seule la forme dématérialisée est admise.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale nº 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Fax: +33 160566610 📠
URL: http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Préfecture de la région Île-de-France — préfecture de Paris
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 182524267📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr📧
Fax: +33 182524000 📠
URL: http://www.mediation-des-marches-publics.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché. Référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Référé précontractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché. Référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché au JOUE ou à défaut 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Recours de plein contentieux: recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 179-434980 (2019-09-12)
Informations complémentaires (2019-10-08)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2019/S 179-434980
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-10-14 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-10-17 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 197-477602 (2019-10-08)
Avis d'attribution de marché (2020-01-03) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: La Grange-la-Prévôté, avenue du 8 Mai 1945
Personne de contact: Service juridique et marchés
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Travaux relatifs à la création de la voirie de liaison entre l'A5a et l'A5b via la RD57 — ZAC du Parc d'activités de l'A5 à Réau (77).”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 2956685.05 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: ZAC du Parc d'activités de l'A5 — Réau (77) — A5a/A5b/RD57.
Description du marché:
“Travaux relatifs à la création de la voirie de liaison entre l'A5a et l'A5b via la RD57 — ZAC du Parc d'activités de l'A5 à Réau (77).” Informations sur les options
Description des options: Tranche optionnelle n 1: requalification de la rue de Ourdy.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 179-434980
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019 0040
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Travaux relatifs à la création de la voirie de liaison entre l'A5a et l'A5b via la RD57 — ZAC du Parc d'activités de l'A5 à Réau (77)”
Date de conclusion du contrat: 2019-12-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: Routes et chantiers modernes (RCM)
Numéro d'enregistrement national: 70728023600027
Adresse postale: 4 impasse des Courceaux
Commune postale: Montereau-sur-le-Jard
Code postal: 77950
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 164380915📞
Courrier électronique: info@routesetchantiersmodernes.fr📧
Fax: +33 164371502 📠
Région: Seine-et-Marne 🏙️
URL: http://routesetchantiersmodernes.com/🌏
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2956685.05 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général De Gaulle — case postale n° 8630
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Préfecture de la région Ile-de-France — préfecture de Paris
Source: OJS 2020/S 004-004041 (2020-01-03)