Travaux entretien couverture nettoyages et ramonages
CH Le Mans
Travaux entretien couverture nettoyages et ramonages dans les établissements du GHT72.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2018-05-04. L'appel d'offres a été publié le 2018-03-01.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Réparation et entretien de toiture › Travaux d'entretien de toiture
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-03-01 | Avis de marché |
| 2018-09-20 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-03-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: TRVX18-015
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CH le Mans
Adresse postale: 194 avenue Rubillard
Code postal: 72037
Commune postale: Le Mans Cedex 09
Contact
Adresse Internet: http://www.ch-lemans.fr/ 🌏
Courrier électronique: celluledesmarches@ch-lemans.fr 📧
Téléphone: +33 244710297 📞
Fax: +33 243434411 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368012&orgAcronyme=x7c 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368012&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-01 📅
Date limite de soumission: 2018-05-04 📅
Date de publication: 2018-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 044-095261
Numéro JO-S: 44
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: CE12-1: pôle gérontologique nord Sarthe [PGNS]
Numéro du lot: 1
Brève description:
Description des renouvellements:
Numéro du lot: 2
Brève description: CE12-2: Centre hospitalier du Mans.
Description des renouvellements:
Numéro du lot: 3
Brève description: CE12-3: Centres hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint-Calais.
Intitulé du lot: CE12-4: Centre hospitalier de Château du Loir, Centre hospitalier du Lude, pôle santé Sarthe et Loir
Numéro du lot: 4
Brève description:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-05-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 2: qualité de l'organisation des chantiers
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de coût: Critère 1: le prix
Pondération du coût: 70
Critère de coût: Critère 1.1: prix — totalisation d'une simulation
Pondération du coût: 50
Critère de coût: Critère 1.2: prix — totalisation prix unitaires
Pondération du coût: 20
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368012&orgAcronyme=x7c 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 8 rue Chateaubriand
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 044-095261 (2018-03-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: TRVX18-015
Brève description:
Travaux entretien couverture nettoyages et ramonages dans les établissements du GHT72.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CH le Mans
Adresse postale: 194 avenue Rubillard
Code postal: 72037
Commune postale: Le Mans Cedex 09
Contact
Adresse Internet: http://www.ch-lemans.fr/ 🌏
Courrier électronique: celluledesmarches@ch-lemans.fr 📧
Téléphone: +33 244710297 📞
Fax: +33 243434411 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368012&orgAcronyme=x7c 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368012&orgAcronyme=x7c 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-01 📅
Date limite de soumission: 2018-05-04 📅
Date de publication: 2018-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 044-095261
Numéro JO-S: 44
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: CE12-1: pôle gérontologique nord Sarthe [PGNS]
Numéro du lot: 1
Brève description:
Le pôle gérontologique nord Sarthe [PGNS] comprend les CH de Beaumont-sur-Sarthe, Bonnétable, Sillé le Guillaume.
Durée de l'accord: 24 mois Description des renouvellements:
Il pourra être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans.
Intitulé du lot: CE12-2: Centre hospitalier du Mans
Numéro du lot: 2
Brève description: CE12-2: Centre hospitalier du Mans.
Description des renouvellements:
Il pourra être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Concernant le Centre hospitalier du Mans, les prestations de travaux ne débuteront que le 1.1.2019.
Intitulé du lot: CE12-3: Centres hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint-Calais
Numéro du lot: 3
Brève description: CE12-3: Centres hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint-Calais.
Intitulé du lot: CE12-4: Centre hospitalier de Château du Loir, Centre hospitalier du Lude, pôle santé Sarthe et Loir
Numéro du lot: 4
Brève description:
CE12-4: Centre hospitalier de Château du Loir, Centre hospitalier du Lude, pôle santé Sarthe et Loir.
Description des renouvellements:
Il pourra être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 2 ans. Concernant le Centre hospitalier de Château du Loir, les prestations de travaux ne débuteront que le 1.1.2019.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— le chiffre d'affaires global et, si possible, le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objets du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices,
— la preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents ou déclarations appropriés de banques.
— les effectifs moyens annuels de personnels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— la liste des principales fournitures, principaux services ou travaux effectués au cours des 3 dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé à propos de l'objet précis du marché,
— l'attestation de conformité des prestations aux spécifications ou aux normes, si elles existent,
— au besoin, les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Conditions d'exécution du contrat:
Le marché sera un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum au sens des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Des bons de commandes seront émis au fur et à mesure des besoins. La visite des lieux est fortement conseillée.
Afficher plus
Site du PSSL:
— visite le lundi 26.3.2018 à 14:30, ch de la Ferté Bernard,
— visite le mercredi 21.3.2018 à 14:00 ou le jeudi 22.3.2018 à 9:00, ch de Saint-Calais,
— visite le jeudi 22.3.2018 à 14:00, PGNS — pour Sillé le Guillaume,
— visite le mercredi 4.4.2018 à 9:00.
Pour les autres sites, les entreprises ont la possibilité d'aller sur place à leur convenance et de visiter en se limitant aux secteurs ouverts au public. La consultation est allotie géographiquement.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-05-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 2: qualité de l'organisation des chantiers
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de coût: Critère 1: le prix
Pondération du coût: 70
Critère de coût: Critère 1.1: prix — totalisation d'une simulation
Pondération du coût: 50
Critère de coût: Critère 1.2: prix — totalisation prix unitaires
Pondération du coût: 20
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=368012&orgAcronyme=x7c 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée Île Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Fax: +33 240994658 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé pré-contractuel depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du contrat: devant le tribunal administratif de Nantes (article L. 551-1 du code de justice administrative).
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 8 rue Chateaubriand
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 044-095261 (2018-03-01)
Avis d'attribution de marché (2018-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CH Le Mans
Contact
Téléphone: +33 244710383 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-20 📅
Date de publication: 2018-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 184-415435
Se réfère à l'avis: 2018/S 044-095261
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Ce12-1: Pôle Gérontologique Nord Sarthe [Pgns]
Brève description:
Brève description: Ce12-2: Centre Hospitalier du Mans
Intitulé du lot: Ce12-3:Centres Hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint Calais
Brève description: Ce12-3:Centres Hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint Calais
Intitulé du lot: Ce12-4: Centre Hospitalier de Château du Loir, Centre Hospitalier du Lude, Pôle Santé Sarthe et Loir
Brève description:
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 2: Qualité de l'organisation des chantiers
Critère de coût (nom): Critère 1: Le prix
Critère de coût (pondération): 70
Critère de coût (nom): Critère 1.1: Prix — Totalisation d'une simulation
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): Critère 1.2: Prix — Totalisation prix unitaires
Critère de coût (pondération): 20
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-27 📅
Nom: Dorize
Adresse postale: route du Mans
Commune postale: Pruillé-le-Chétif
Code postal: 72700
Pays: France 🇫🇷
Sarthe 🏙️
Valeur totale du marché: 50 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-10 📅
Nom: Covedia
Adresse postale: 1 rue de la Tannerie
Commune postale: Souvigné-sur-Même
Code postal: 72400
Valeur totale du marché: 40 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-11 📅
Nom: Delay
Adresse postale: 7 chemin de la Fleurtière
Commune postale: La Bruère-sur-Loir
Code postal: 72500
Valeur totale du marché: 75 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Adresse postale: 6 allée île Gloriette
Source: OJS 2018/S 184-415435 (2018-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux entretien couverture nettoyages et ramonages dans les établissements du Ght72
Valeur totale du marché: 230 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CH Le Mans
Contact
Téléphone: +33 244710383 📞
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-20 📅
Date de publication: 2018-09-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 184-415435
Se réfère à l'avis: 2018/S 044-095261
Numéro JO-S: 184
Informations complémentaires
Suite à la déclaration du Lot 1 Infructueux, un nouvel appel d'offres a été relancé pour ce lot (réf. Trvx18-026)
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Ce12-1: Pôle Gérontologique Nord Sarthe [Pgns]
Brève description:
Le Pôle Gérontologique Nord Sarthe [Pgns] comprend les CH de Beaumont sur Sarthe, Bonnétable, Sillé le Guillaume
Intitulé du lot: Ce12-2: Centre Hospitalier du Mans
Brève description: Ce12-2: Centre Hospitalier du Mans
Intitulé du lot: Ce12-3:Centres Hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint Calais
Brève description: Ce12-3:Centres Hospitaliers de La Ferté Bernard et de Saint Calais
Intitulé du lot: Ce12-4: Centre Hospitalier de Château du Loir, Centre Hospitalier du Lude, Pôle Santé Sarthe et Loir
Brève description:
Ce12-4: Centre Hospitalier de Château du Loir, Centre Hospitalier du Lude, Pôle Santé Sarthe et Loir
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 2: Qualité de l'organisation des chantiers
Critère de coût (nom): Critère 1: Le prix
Critère de coût (pondération): 70
Critère de coût (nom): Critère 1.1: Prix — Totalisation d'une simulation
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): Critère 1.2: Prix — Totalisation prix unitaires
Critère de coût (pondération): 20
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-08-27 📅
Nom: Dorize
Adresse postale: route du Mans
Commune postale: Pruillé-le-Chétif
Code postal: 72700
Pays: France 🇫🇷
Sarthe 🏙️
Valeur totale du marché: 50 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-10 📅
Nom: Covedia
Adresse postale: 1 rue de la Tannerie
Commune postale: Souvigné-sur-Même
Code postal: 72400
Valeur totale du marché: 40 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-08-11 📅
Nom: Delay
Adresse postale: 7 chemin de la Fleurtière
Commune postale: La Bruère-sur-Loir
Code postal: 72500
Valeur totale du marché: 75 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
1
Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Référé précontractuel depuis le début de la procédure jusqu'à la signature du contrat: devant le tribunal administratif de Nantes (article L. 551-1 du code de justice administrative).
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: 6 allée île Gloriette
Source: OJS 2018/S 184-415435 (2018-09-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)