Travaux de rénovation partielle et traitement de l'accessibilité du collège «Les Aulnes» à Combs-la-Ville

Département de Seine-et-Marne

Le présent marché concerne la relance du macro-lot nº 1: gros-œuvre étendu concernant les travaux de rénovation partielle et traitement de l'accessibilité du collège «Les Aulnes» à Combs-la-Ville, suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général lié à une insuffisance de concurrence effective.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-12-17. L'appel d'offres a été publié le 2018-11-05.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• ETS Hanny

Qui ?

• Département de Seine-et-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction

Où ?

• Ile-de-France › Seine-et-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-11-05	Avis de marché
2019-03-20	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-11-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2018.RELANCE.TVX.COMBS-LA-VILLE
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de Seine-et-Marne
Adresse postale: Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, hôtel du département, CS 50377
Code postal: 77010
Commune postale: Melun
Contact
Adresse Internet: http://www.maximilien.fr 🌏
Courrier électronique: marches.dabc@departement77.fr 📧
URL des documents: http://www.maximilien.fr 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=315489&orgAcronyme=g3h 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-05 📅
Date limite de soumission: 2018-12-17 📅
Date de publication: 2018-11-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 213-487730
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires

La date et l'heure d'ouverture des offres sont communiquées à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Macro-lot nº 1: gros-œuvre étendu concernant les travaux de rénovation partielle et traitement de l'accessibilité du collège «Les Aulnes» à Combs-la-Ville.

Durée de l'accord: 12 mois

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-12-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Informations complémentaires:

La date et l'heure d'ouverture des offres sont communiquées à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique.

Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Département
Contact
URL des documents: http://www.maximilien.fr 🌏
Adresse postale: Direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges — hôtel du département, CS 50377
Téléphone: +33 164147337 📞
Pays: Seine-et-Marne 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Forme du marche: prix global et forfaitaire. Durée du marché: le délai d'exécution des travaux est de 12 mois. Cette période commencera à l'issu de la période de préparation. La période de préparation est de 2 mois à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant son démarrage. Cette période n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Modalités essentielles de financement: budget départemental/ressources propres. Il n'est pas prévu de prestations supplémentaires éventuelles.

Éléments à fournir au titre de l'offre:

— acte d'engagement,

— DPGF,

— mémoire technique.

Critères de sélection des candidatures:

1) conformité administrative au regard des pièces exigées à l'appui de la candidature;

2) capacité professionnelle et financière (références, chiffres d'affaires, moyens humains et techniques).

Critères de jugement des offres:

1) prix (pondération 60);

2) valeur technique (pondération 40), elle sera jugée au regard de la clarté et de la pertinence des informations contenues dans le mémoire technique du candidat, selon le cadre joint et tenant sur une quarantaine de pages au maximum, dans lequel ce dernier devra préciser:

— les moyens techniques, organisationnels et humains proposés notamment le personnel d'encadrement affecté en permanence au chantier pour l'exécution des prestations au regard des impératifs de l'opération en terme de délais, d'organisation du phasage de l'opération et de sécurité,

— la démarche qualité envisagée afin de respecter la charte chantier à faible nuisance.

Délai de validité des offres: 8 mois à compter de la date limite de réception des offres. Modalités d'ouverture des offres: la date et l'heure d'ouverture des offres sont communiqués à titre strictement indicatif. La séance d'ouverture des offres n'est pas publique. Les soumissionnaires ont la possibilité d'effectuer une visite du site préalablement à la remise de leur offre. Cette visite est vivement conseillée s'agissant d'une opération en site occupé et contraint avec des interventions sur l'existant, et une multitude de lieux d'exécution. Personne à contacter pour la prise de rendez-vous pour la visite: M. François le Gall; Tél: +33 164147354; courriel: francois.le-gall@departement77.fr Les visites peuvent être effectuées au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.

Clause d'insertion sociale:

— macro-lot 1: gros œuvre étendu, il sera obligatoirement réservé à l'insertion sociale au minimum 1 388 heures du temps total de main d'œuvre nécessaire à la production des prestation à l'occasion de l'exécution du marché. Autres: conformément à l'article 48 de l'ordonnance relative aux marchés publics le département se réserve la possibilité d'exclure de la procédure un soumissionnaire qui n'aurait pas correctement exécuté ses obligations contractuelles découlant d'un précédent marché.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale nº 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris
Adresse postale: Préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Source: OJS 2018/S 213-487730 (2018-11-05)

Avis d'attribution de marché (2019-03-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché concerne la relance du macro-lot n° 1: gros-œuvre étendu concernant les travaux de rénovation partielle et traitement de l'accessibilité du collège «Les Aulnes» à Combs-la-Ville, suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général lié à une insuffisance de concurrence effective.

Valeur totale du marché: 3249210.70 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Direction de l'Architecture, des bâtiments et des collèges, Hôtel du Département, CS 50377

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-20 📅
Date de publication: 2019-03-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 059-135721
Se réfère à l'avis: 2018/S 213-487730
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires

Modalités de consultation des pièces du marché Sur demande, auprès de la Direction de l'Architecture, des bâtiments et des collèges, à l'adresse suivante: Département de Seine-Et-Marne, Direction de l'Architecture, des bâtiments et des collèges, Hôtel du Département, CS 50377, 77010 Melun Cedex.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Macro-lot n° 1: gros-œuvre étendu concernant les travaux de rénovation partielle et traitement de l'accessibilité du collège «Les Aulnes» à Combs-la-Ville.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-19 📅
Nom: Ets HANNY
Adresse postale: 319 rue Saint-Just, BP 598, Z.I. de Vaux-le-Pénil
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77005
Pays: France 🇫🇷
Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 3249210.70 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3

Référence
Informations complémentaires

Modalités de consultation des pièces du marché

Sur demande, auprès de la Direction de l'Architecture, des bâtiments et des collèges, à l'adresse suivante: Département de Seine-Et-Marne, Direction de l'Architecture, des bâtiments et des collèges, Hôtel du Département, CS 50377, 77010 Melun Cedex.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, case postale 8630
Organisme responsable des procédures de médiation
Préfecture de la Région Île-De-France, Préfecture de Paris, 5 rue Leblanc
Source: OJS 2019/S 059-135721 (2019-03-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)