Travaux de renforcement et de modernisation du réseau d'alimentation en eau potable sur la RD 12
Commune de Saint-Leu
La présente opération concerne le renforcement et la modernisation du réseau d'alimentation en eau potable de la RD 12 en partie basse (entre le RP existant route des Tamarins et la fin de réseau). L'objectif est la création d'un réseau AEP spécifique et la reprise des branchements d'alimentation en eau potable.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2018-11-29. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-15.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?- • La Réunion › La Réunion
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-10-15 | Avis de marché |
Avis de marché (2018-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de pose de conduites
Numéro de référence: 2018/69
Brève description:
“La présente opération concerne le renforcement et la modernisation du réseau d'alimentation en eau potable de la RD 12 en partie basse (entre le RP existant...”
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de conduites 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de pose de conduites 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Leu
Adresse postale: 58 rue du Général-Lambert
Code postal: 97436
Commune postale: Saint-Leu
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: commandepublique@mairie-saintleu.fr 📧
Téléphone: +33 262346670 📞
Fax: +33 262498724 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-15 📅
Date limite de soumission: 2018-11-29 📅
Date de publication: 2018-10-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 201-455848
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires
“— conformément à l'article 49 du décret n — le délai de 16 mois précisé au point II.2.7, comprend 3 mois pour le délai d'exécution des travaux, 1 mois de...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Les prestations consistent en:”
“— la préparation du chantier (installation et travaux préparatoires),”
“— les travaux de terrassement et de génie civil (fouilles en tranchées ou pleine masse, mise en œuvre de béton, fourniture et pose de regard…, les travaux...”
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 394089.05 EUR 💰
Durée de l'accord: 16 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“RD 12 sur la commune de Saint-Leu.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) dûment complétée, datée, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier...”
Afficher plus
“— un document relatif aux pouvoirs et indiquant le nom et la qualité de la personne habilitée à engager le candidat individuel ou chaque membre du...”
Afficher plus
“— une déclaration sur l'honneur pour le candidat individuel ou chaque membre du groupement candidat, pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des...”
Afficher plus
“— une déclaration sur l'honneur dûment remplie et signée par le candidat, mentionnant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales alors exigibles.”
Situation économique et financière:
“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au...”
Afficher plus
“— les entreprises de création récente ne pouvant fournir de chiffres d'affaires doivent prouver leur capacité financière par tout autre moyen, notamment par...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,”
“— la présentation d'une liste des moyens matériels, des outillages et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de marché de même nature,”
Afficher plus
“— présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des 3 dernières années, indiquant l'objet, le lieu, le montant, la date et le...”
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 60 %
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: À l'attention de M.Bruno Domen, le maire de Saint-Leu — service commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
“— conformément à l'article 49 du décret n”
“— le délai de 16 mois précisé au point II.2.7, comprend 3 mois pour le délai d'exécution des travaux, 1 mois de préparation de chantier et 12 mois pour le...”
Afficher plus
“— le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement et à tout moment sur le site: www.achatpublic.com. Il est vivement recommandé...”
Afficher plus
“— la transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire pour le présent marché. Par conséquent, les candidats doivent...”
Afficher plus
“— la signature électronique n'est pas obligatoire,”
“— l'heure indiqué dans le présent avis correspond à l'heure locale de la Réunion alors que sur la plate forme dématérialisée (achatpublic), elle est en...”
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix-Guyon — CS 61107
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97404
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://www.la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix-Guyon — CS 61107
Commune postale: Saint-Denis Cedex
Code postal: 97404
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://www.la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 201-455848 (2018-10-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de pose de conduites
Numéro de référence: 2018/69
Brève description:
“La présente opération concerne le renforcement et la modernisation du réseau d'alimentation en eau potable de la RD 12 en partie basse (entre le RP existant...”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de conduites 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de pose de conduites 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Saint-Leu
Adresse postale: 58 rue du Général-Lambert
Code postal: 97436
Commune postale: Saint-Leu
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: commandepublique@mairie-saintleu.fr 📧
Téléphone: +33 262346670 📞
Fax: +33 262498724 📠
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-15 📅
Date limite de soumission: 2018-11-29 📅
Date de publication: 2018-10-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 201-455848
Numéro JO-S: 201
Informations complémentaires
“— conformément à l'article 49 du décret n — le délai de 16 mois précisé au point II.2.7, comprend 3 mois pour le délai d'exécution des travaux, 1 mois de...”
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Les prestations consistent en:”
“— la préparation du chantier (installation et travaux préparatoires),”
Afficher plus (1)
“— les travaux de terrassement et de génie civil (fouilles en tranchées ou pleine masse, mise en œuvre de béton, fourniture et pose de regard…, les travaux...”
Durée de l'accord: 16 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“RD 12 sur la commune de Saint-Leu.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) dûment complétée, datée, mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier...”
“— un document relatif aux pouvoirs et indiquant le nom et la qualité de la personne habilitée à engager le candidat individuel ou chaque membre du...”
Afficher plus (2)
“— une déclaration sur l'honneur pour le candidat individuel ou chaque membre du groupement candidat, pour justifier qu'il ne fait l'objet d'aucune des...”
“— une déclaration sur l'honneur dûment remplie et signée par le candidat, mentionnant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales alors exigibles.”
“— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché réalisées au...”
“— les entreprises de création récente ne pouvant fournir de chiffres d'affaires doivent prouver leur capacité financière par tout autre moyen, notamment par...”
Capacité technique et professionnelle:
“— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,”
“— la présentation d'une liste des moyens matériels, des outillages et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution de marché de même nature,”
Afficher plus (1)
“— présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des 3 dernières années, indiquant l'objet, le lieu, le montant, la date et le...”
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40 %
Critère de coût (nom): Prix
Critère de coût (pondération): 60 %
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale
Contact
Point de contact: À l'attention de M.Bruno Domen, le maire de Saint-Leu — service commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: http://www.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
“— conformément à l'article 49 du décret n”
“— le délai de 16 mois précisé au point II.2.7, comprend 3 mois pour le délai d'exécution des travaux, 1 mois de préparation de chantier et 12 mois pour le...”
Afficher plus (4)
“— le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement et à tout moment sur le site: www.achatpublic.com. Il est vivement recommandé...”
“— la transmission des candidatures et des offres par voie électronique est obligatoire pour le présent marché. Par conséquent, les candidats doivent...”
“— la signature électronique n'est pas obligatoire,”
“— l'heure indiqué dans le présent avis correspond à l'heure locale de la Réunion alors que sur la plate forme dématérialisée (achatpublic), elle est en...”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix-Guyon — CS 61107
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97404
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://www.la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix-Guyon — CS 61107
Commune postale: Saint-Denis Cedex
Code postal: 97404
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://www.la-reunion.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 201-455848 (2018-10-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)