Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison de famille Richard Wallace de Puteaux — lot Electricité (courant fort — courant faible, SSI)

CCAS de Puteaux

Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison de famille Richard Wallace de Puteaux — lot électricité (courant fort — courant faible, SSI). La présente consultation est une procédure adaptée passée en application de l'article 27 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché débute à compter de sa notification au titulaire et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global d'exécution, intégrant la période de préparation des travaux de 2 semaines, est de 8 mois. Le présent marché a fait l'objet d'une précédente consultation, le lot nº 3 électricité (courant fort — courant faible, SSI) a été attribué à une entreprise qui, en cours d'exécution marché, a été placée en liquidation judiciaire. La présente consultation a donc pour objectif de conclure un nouveau contrat avec un autre opérateur économique afin d'assurer la continuité du chantier

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-07-17. L'appel d'offres a été publié le 2018-06-22.

Qui ?

• CCAS de Puteaux

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-06-22	Avis de marché

Avis de marché (2018-06-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'installations électriques
Numéro de référence: 05/2018
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'installations électriques 📦
Code CPV supplémentaire: Électricité 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CCAS de Puteaux
Adresse postale: 102 bis rue de la République
Code postal: 92800
Commune postale: Puteaux
Contact
Adresse Internet: http://www.puteaux.fr 🌏
Courrier électronique: aconin@mairie-puteaux.fr 📧
Téléphone: +33 146929318 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_JcAXp3TBdl&v=1&selected=0 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_JcAXp3TBdl 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-22 📅
Date limite de soumission: 2018-07-17 📅
Date de publication: 2018-06-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 120-272319
Se réfère à l'avis: 2017/S 129-262901
Numéro JO-S: 120
Informations complémentaires

Le pouvoir adjudicateur négociera avec les candidats ayant remis les 3 meilleures offres. Cette négociation pourra porter sur l'offre technique et financière. La visite du site a un caractère obligatoire. Les candidats devront prendre rendez vous auprès de M. Michaël Roger-Bied, au 06.37.49.40.34

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de réhabilitation et d'aménagement de la maison de famille Richard Wallace de Puteaux — lot électricité (courant fort — courant faible, SSI). Contexte — le présent marché a fait l'objet d'une précédente consultation qui se décomposait comme suit:

— lot nº 01: Désamiantage,

— lot nº 02: Clos couvert (charpente métallique, échafaudage, démolition, gros œuvre, ravalement, menuiseries extérieures-serrurerie, terrassement, VRD, couverture-étanchéité, ascenseur),

— lot nº 03: Électricité (courant fort — courant faible, SSI),

— lot nº 04: CVPC (climatisation, ventilation, plomberie, chauffage),

— lot nº 05: Finitions (carrelage, faïence, menuiseries intérieures, plâtrerie, faux-plafond, revêtement de sol souple, peinture).

Le lot nº 3 Electricité (courant fort — courant faible, SSI) a été attribué à une entreprise qui, en cours d'exécution marché, a été placée en liquidation judiciaire. La présente consultation a donc pour objectif de conclure un nouveau contrat avec un autre opérateur économique afin d'assurer la continuité du chantier

Durée de l'accord: 8 mois
Informations complémentaires:

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Formulaire DC1,Lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses co-traitants,

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou de membre du groupement,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2),

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2)

Capacité technique et professionnelle:

— Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— déclaration concernant l'outillage, le matériel, et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2)

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le pouvoir adjudicateur disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière assure sur son budget propre le financement des dépenses résultant du marché. Le mode de règlement choisi par l'administration est le paiement par mandat administratif. Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et à l'article 183 du décret relatif aux marchés publics, le paiement sera effectué sous un délai de 30 à compter de la réception de la facture par le CCAS. Conformément à l'article 110 du décret relatif aux marchés publics, une avance peut être accordée au titulaire dans la mesure où le montant du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et le délai d'exécution de ce marché est supérieur à 2 mois

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 17:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels dédiés à l'exécution du marché
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Développement durable
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Planning prévisionnel d'exécution des travaux
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_JcAXp3TBdl&v=1&selected=0 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier est disponible et gratuit: Au service financier du CCAS,102 bis rue de la République, 92800 Puteaux. Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00/13:30 à 17:30. Ou demande par courrier ou par téléchargement sur achatpublic.com Les entreprises désireuses de télécharger le dossier de consultation d'entreprises et/ou de transmettre une offre par voie dématérialisée devront se connecter http://www.achatpublic.com Les modalités d'accès au dossier de consultation d'entreprises, de dépôt électronique des candidatures et des offres, d'échanges complémentaires ainsi que toutes précautions utiles sont détaillées au règlement de la consultation du marché. L'unité monétaire est l'euro. Si des pièces à fournir au titre de la candidature sont manquantes, le pouvoir adjudicateur peut décider d'exercer sa faculté de régularisation des candidatures. Sélection des candidatures: À l'appui du dossier remis, les candidatures seront appréciées en fonction des éléments suivants:

— au titre des capacités financières appréciées d'après le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles,

— au titre des capacités techniques et professionnelles apprécié d'après les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché,

— la liste des fournitures livrées/services exécutés au cours des 3 dernières années en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les candidatures ne présentant pas des garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes seront rejetées. Jugement des offres — les offres seront jugées et notées en fonction des critères définis et noté ci-après:

— critère 1— le prix (40 points): Ce critère sera jugé au regard du prix total (TTC) indiqué dans la DPFG des candidats. Meilleure offre pour ce critère x 40/offre du candidat pour ce critère,

— critère 2— la valeur technique (25 points). Ce critère sera apprécié au regard des sous-critères suivants:

— — sous-critère nº 1: Qualité des matériaux et équipements proposés au vu des fiches techniques jointes au mémoire du candidat (15 points),

— — sous-critère nº 2: Qualité de la méthodologie et du programme d'exécution proposé par le candidat (procédés d'exécution envisagés pour respecter les délais fixés, l'identification des contraintes d'exécution des travaux et solutions proposées, l'identification des fournisseurs, la logistique du chantier, la gestion des études d'exécution, des mesures d'hygiène et de sécurité des personnels sur le chantier) (10 points),

— critère 3— les moyens humains et matériels dédiés à l'exécution du marché (15 points). Ce critère sera apprécié au regard des sous-critères suivants:

— — sous-critère nº 1: Moyens humains mis en œuvre par le candidat pour assurer la conduite du chantier (7.5 points),

— — sous-critère nº 2: Moyens matériels utilisés par le candidat pour assurer la conduite du chantier (7.5 points),

— critère 4— développement durable (10 points): gestion des déchets proposée par le candidat et de la réduction des nuisances générées par les travaux sur l'environnement et le voisinage, la limitation des consommations en eau et en énergie et l'organisation environnementale du chantier,

— critère 5— planning prévisionnel d'exécution des travaux (10 points): délais indiqués par le candidat dans le planning prévisionnel d'exécution des travaux remis ainsi que des justifications apportées. Le planning prévisionnel d'exécution devra être cohérent avec les moyens humains et matériels mis en œuvre, la méthodologie proposée et les prescriptions organisationnelles et techniques décrites dans les documents de la consultation. Le total résultant de la notation indiquée ci-dessus par chaque candidat fera l'objet de l'application de la formule suivante: Nombre final de points = 10 x (note obtenue par le candidat/note la plus élevée obtenue par un candidat)

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2/4 boulevard de l'Hautil BP 30322
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 120-272319 (2018-06-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux d'équipement du bâtiment (>20)

Travaux d'équipement électrique (>20)

Travaux de câblage et d'installations électriques (>20)

Travaux d'installations électriques (>20)
Travaux de câblage électrique (8)