Travaux de réalisation du surpresseur d'eau brute de Tagliu-Isolacciu

Collectivité de Corse

Marché de travaux à procédure adaptée et à lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-11-21. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Collectivité de Corse

Qu'est-ce que c'est ?

• Ouvrages annexes pour canalisations d'eau › Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau › Travaux de construction de stations de pompage
• Travaux d'équipement électrique › Travaux de câblage et d'installations électriques
• Travaux de parachèvement de bâtiment › Travaux de menuiserie et de charpenterie

Où ?

• Corse › Haute-Corse

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-10-17	Avis de marché
2018-10-22	Informations complémentaires
2018-10-25	Informations complémentaires
2019-05-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-10-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
Numéro de référence: 18037
Brève description: Marché de travaux à procédure adaptée et à lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Travaux de construction de stations de pompage 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité de Corse
Adresse postale: Hotel de la collectivité, rond point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20600
Commune postale: Bastia
Contact
Adresse Internet: http://wwwachatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute-corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555814 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_KHm_874Qzx 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_KHm_874Qzx 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-17 📅
Date limite de soumission: 2018-11-21 📅
Date de publication: 2018-10-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 203-461117
Numéro JO-S: 203
Informations complémentaires

Remise des offres exclusivement par voie dématérialisée sur le profil acheteur de la collectivité; les offres remises au format papier sont irrecevables; le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier; la méthode de notation et la pondération des critères de jugement des offres sont indiqués au règlement de la consultation — le délai d'exécution du marché tous lots confondus est de 14 mois. Les délais d'exécution propres à chaque lot comprennent une période de préparation de 2 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1 Génie civil
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements et gros œuvre.
Durée de l'accord: 9 mois
Intitulé du lot: Lot 2 Équipements hydro mécaniques et électriques
Numéro du lot: 2
Brève description:

Fourniture et pose de groupes de pompage, de conduites et d'équipements électriques.

Durée de l'accord: 7 mois
Intitulé du lot: Lot 3 étanchéité sur toiture
Numéro du lot: 3
Brève description: Mise en œuvre complexe d'étanchéité.
Durée de l'accord: 4 mois
Intitulé du lot: Lot 4 menuiseries
Numéro du lot: 4
Brève description: Fourniture et pose menuiseries et portes intérieures.
Intitulé du lot: Lot 5 câblage et installations électriques
Numéro du lot: 5
Brève description: Conduites et câblages.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

— références de travaux similaires pour le lot…

… 1 sur 3 ans correspondant à une qualification de type 164 et 2322 dans la nomenclature FNTP,

… 2 sur 3 ans correspondant à une qualification de type 633 et 634 dans la nomenclature FNTP,

— références de travaux similaires pour les lots 3 et 4 sur 3 ans références de travaux similaires pour le lot 5 sur 3 ans correspondant à une qualification de type 5111 et 2322 dans la nomenclature FNTP.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-11-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_KHm_874Qzx 🌏
Adresse postale: Hôtel de la collectivité, rond point du Maréchal Leclerc
Commune postale: Bastia Cedex
Code postal: 20405
Point de contact: Direction de la commande publique service de la commande publique
Fax: +33 495555237 📠
Pays: Haute-Corse 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: Villa Montepiano
Commune postale: Bastia Cedex
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Adresse Internet: http://bastia.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 203-461117 (2018-10-17)

Informations complémentaires (2018-10-22)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de stations de pompage 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de la collectivité — rond point du Maréchal Leclerc

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-22 📅
Date de publication: 2018-10-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 205-467415
Se réfère à l'avis: 2018/S 203-461117
Numéro JO-S: 205
Source: OJS 2018/S 205-467415 (2018-10-22)

Informations complémentaires (2018-10-25)
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de la collectivité de Corse — rond point du Maréchal Leclerc

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-25 📅
Date limite de soumission: 2018-11-28 📅
Date de publication: 2018-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 209-476553
Numéro JO-S: 209
Informations complémentaires

Les modifications apportées concernent le lot 2 et notamment: le CCTP du lot article 4.2.1, le BPU du lot articles 6.1.2 et 6.2.2, le DQE du lot articles 6.1.2 et 6.2.2 — le reste sans changement. La date limite de remise des offres est reportée au 28.11.2018 (20:00). Il est rappelé que seules les offres électroniques sont acceptées.

Source: OJS 2018/S 209-476553 (2018-10-25)

Avis d'attribution de marché (2019-05-07)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1462612.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Hôtel de la collectivité, Rond-point du Maréchal Leclerc

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-07 📅
Date de publication: 2019-05-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 090-214781
Numéro JO-S: 90
Informations complémentaires

Renseignements relatifs aux montants attribues en EUR (HT): lot 1: 454 973, lot 2: 616 076,35, lot 3: 14 566, lot 4: sans suite lot 5: 376 997,25.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Lot 1: génie civil
Brève description: Terrassements et gros œuvre
Intitulé du lot: Lot 2: équipements hydro mécaniques et électriques
Lot 3: étanchéité sur toiture
Brève description: Mise en œuvre complexe d'étanchéité
Intitulé du lot: Lot 4: menuiseries
Lot 5: câblage et installations électriques

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité
Critère de qualité (pondération): 25
Critère de qualité (nom): Méthodologie
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Performances environnementales
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 50
60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-04-09 📅
Nom: Terraco
Adresse postale: ZA de Folelli, BP 54
Commune postale: Folelli
Code postal: 20213
Pays: France 🇫🇷
Haute-Corse 🏙️
Adresse Internet: http://WWWachatpublic.com 🌏
Valeur totale du marché: 454973.50 EUR 💰
Nom: Études conception réalisation
Adresse postale: ZA tragone Route du Canal
Commune postale: Biguglia
Code postal: 20620
Adresse Internet: http://wwwachatpublic.com 🌏
Nom: Sip
Adresse postale: Société insulaire pétrolière route d'Afa
Commune postale: Sarrola-Carcopino
Code postal: 20167
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Valeur totale du marché: 616076.35 EUR 💰
Nom: Travaux étanchéité Corse
Adresse postale: ZIC de Campo Vallone
Valeur totale du marché: 14 566 EUR 💰
Nom: Raffalli PPM
Adresse postale: quartier Paratoghjo
Commune postale: Bastia
Code postal: 20200
Valeur totale du marché: 376997.25 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
Source: OJS 2019/S 090-214781 (2019-05-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)