Travaux de ravalement des façades, de réfection des couvertures et de remplacement des menuiseries extérieures de l'immeuble sis 4 rue Piccini 75016 Paris

Caisse nationale RSI

Travaux de ravalement des façades, de réfection des couvertures et de remplacement des menuiseries extérieures de l'immeuble sis 4 rue Piccini 75016 Paris.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-28. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-05-15 Avis de marché
2018-10-29 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-05-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2018-08
Brève description:
Travaux de ravalement des façades, de réfection des couvertures et de remplacement des menuiseries extérieures de l'immeuble sis 4 rue Piccini 75016 Paris.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Échafaudages 📦
Maçonnerie de pierres de taille 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Paris 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Caisse nationale RSI
Adresse postale: 264 avenue du Président Wilson
Code postal: 93457
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: marches.publics@rsi.fr 📧
Fax: +33 177930353 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018__DGswu0qCn 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-15 📅
Date limite de soumission: 2018-06-28 📅
Date de publication: 2018-05-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 093-210236
Numéro JO-S: 93
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier (3 mois) et les opérations préalables à la réception. La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Echafaudages
Numéro du lot: 1
Brève description: Échafaudages.
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:
Des marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence de travaux qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché exécuté par l'entrepreneur pourront lui être confiés conformément à l'article 30 I 7
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution des travaux est de 18 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux. Le délai englobe la période de préparation du chantier (3 mois) et les opérations préalables à la réception. La fin du délai d'exécution est la date de réception, date d'achèvement de l'ouvrage.
Afficher plus
Intitulé du lot: Restauration des façades
Numéro du lot: 2
Brève description: Restauration des façades (façades pierre de taille et enduits plâtre et chaux).
Intitulé du lot: Couverture, isolation et charpente
Numéro du lot: 3
Brève description: Couverture, isolation et charpente.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et finitions
Numéro du lot: 4
Brève description: Menuiseries extérieures et finitions.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 4 rue Piccini 75016 Paris

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature (imprimé Dc1 ou forme libre); -déclaration du candidat (imprimé DC2 ou forme libre);
— le justificatif du pouvoir de la personne habilitée à engager la société candidate;
— la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
— preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration appropriée de banques (pour les sociétés de création récente uniquement).
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
La somme des chiffres d'affaires pondérés des trois derniers exercices disponibles (ou tout autre moyen pour les sociétés nouvellement créées) concernant les travaux objet du marché doit être égale ou supérieure (en euros HT) à:
— Lot nº 1 : 310 000
— lot nº 2: 1 100 000
— lot nº 3: 340 000
— lot nº 4: 1 000 000
Les chiffres d'affaires seront pondérés par année.
Capacité technique et professionnelle:
— une note relative aux effectifs globaux annuels pour chacune des 3 dernières années (il s'agit ici des moyens humains globaux de la société et non des moyens humains qui seront spécifiquement affectés à la réalisation du marché);
— une liste des travaux effectuées (10 minimum) exécutés au cours des 5 dernières années, avec l'indication de 3 références minimum de travaux similaires à l'objet du/des lot(s) au(x)quel(s) répondent les candidats, sous forme d'attestations de bonne exécution;
Afficher plus
— les certificats de qualifications professionnelles (la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Effectif global supérieur ou égal à: Lot 1: 25 lot 2: 30 lot 3: 20 lot 4: 20 capacité professionnelle: certificats de qualification professionnelle (ou équivalent): se reporter au règlement de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: Ouverture des offres non publique.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Organisme privé chargé d'une mission de service public (protection sociale)
Contact
Point de contact: Service marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018__DGswu0qCn 🌏

Référence
Informations complémentaires
Service marchés publics télécopieur: 01 77 93 03 53 mail: marchespublics@secu-independants.fr les questions relatives au dossier de consultation des entreprises devront être formulées par écrit et adressées au secrétariat du Service marchés publics: -Soit par télécopie au numéro suivant: 01 77 93 03 53. -soit par courrier électronique à l'adresse mail: marchespublics@secu-independants.fr — soit contre récépissé à l'adresse ci-dessous: Cndssti Secrétariat du Service marchés publics — 1er étage (Bureau 101) 264 avenue du Président Wilson 93457 La Plaine-Saint-Denis cedex Les candidats ont jusqu'au 19.6.2018, 12 heures dernier délai pour faire parvenir leurs éventuelles questions sur le dossier de consultation des entreprises. Les réponses aux questions posées par l'ensemble des candidats leur seront communiquées, par écrit exclusivement, au plus tard le 21.6.2018. Il ne sera pas fait mention du nom des candidats ayant posé les questions. Aucune réponse ne sera communiquée par téléphone. La visite du site est obligatoire. Les modalités de prise de rendez vous sont précisées dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
L'offre du candidat peut être:
— soit déposée à la CNDSSTI à l'adresse suivante contre récépissé entre 9 heures et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures (12 heures le dernier jour) du lundi au vendredi: CNDSSTI Secrétariat du service marchés publics — 1er étage (bureau 101) 264 avenue du président wilson 93457 la plaine Saint-Denis cedex
Afficher plus
— soit adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou toute autre forme d'envoi papier permettant de déterminer la date et l'heure de réception avec certitude et de garantir la confidentialité.
Dans ces 2 cas, les indications suivantes devront obligatoirement être portées de manière apparente sur les enveloppes contenant les offres: « marché 2018-08 — travaux de ravalement des façades, de réfection des couvertures et de remplacement des menuiseries extérieures de l'immeuble sis 4 rue Piccini 75016 Paris — lot nº xx à ne pas ouvrir par le service courrier à remettre au service marchés publics » les candidats transmettent donc leur offre sous pli cacheté. Les plis qui parviendront après le délai fixé, ainsi que ceux transmis sous enveloppe non cachetée ne seront pas examinés et seront retournés au candidat sans avoir été ouverts. — soit sur le portail de dématérialisation à l'adresse suivante: www.achatpublic.com (les modalités de transmission des offres électroniques sont précisées dans le rc).
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29-45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +331 44325151 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Téléphone: +33 144325151 📞
Source: OJS 2018/S 093-210236 (2018-05-15)
Avis d'attribution de marché (2018-10-29)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 1583587.10 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Caisse Nationale RSI
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-29 📅
Date de publication: 2018-11-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 211-481532
Se réfère à l'avis: 2018/S 093-210236
Numéro JO-S: 211
Informations complémentaires
Informations sur le marché disponibles auprès du service des marchés publics de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs Indépendants — marchespublics@secu-independants.fr Adresse: 260/264 avenue du Président Wilson 93457 La Plaine-Saint-Denis Cedex.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Échafaudages

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-10-25 📅
Nom: Arnholdt échafaudages
Adresse postale: 12 avenue de la Sablière
Commune postale: Sucy-en-Brie
Code postal: 94370
Pays: France 🇫🇷
Val-de-Marne 🏙️
Adresse Internet: http://www.arnholdt.fr 🌏
Valeur totale du marché: 249 995 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-10-17 📅
Nom: Lvp
Adresse postale: 2 rue de la Paix
Commune postale: Vincennes
Code postal: 94300
Adresse Internet: http://www.lvpfrance.fr 🌏
Valeur totale du marché: 558006.50 EUR 💰
Nom: Thermosani
Adresse postale: 90-94 rue Léon Geffroy
Commune postale: Vitry-sur-Seine
Code postal: 94400
Adresse Internet: http://www.thermosani.fr/index2.html 🌏
Valeur totale du marché: 176872.60 EUR 💰
Nom: Lorillard
Adresse postale: l'Attrium — 1 avenue Gustave Eiffel
Commune postale: Chartres
Code postal: 28000
Pays: Eure-et-Loir 🏙️
Adresse Internet: http://www.lorillard.fr/ 🌏
Valeur totale du marché: 598 713 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
7
5
4
Source: OJS 2018/S 211-481532 (2018-10-29)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Paris
Fournisseurs:
Arnholdt échafaudages Lorillard LVP Thermosani
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Structures et pièces structurelles Produits structurels et pièces... Structures et pièces Échafaudages Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de couverture et travaux... Travaux de charpente et de couverture et...