Travaux d'enrobés et revêtement en enduit bicouche et tricouche
Communauté de communes Bretagne Romantique
Les travaux à exécuter consistent essentiellement en des travaux de modernisation de voiries communales et de trottoirs.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2018-03-23. L'appel d'offres a été publié le 2018-02-16.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-02-16 | Avis de marché |
| 2018-05-03 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 18S0002
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Bretagne Romantique
Adresse postale: 22 rue des Coteaux
Code postal: 35190
Commune postale: La Chapelle-aux-Filtzméens
Contact
Adresse Internet: http://www.marches.megalisbretagne.org 🌏
Courrier électronique: accueil@bretagneromantique.fr 📧
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-16 📅
Date limite de soumission: 2018-03-23 📅
Date de publication: 2018-02-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 035-075501
Numéro JO-S: 35
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Fourniture et mise en œuvre de travaux d'enrobés
Numéro du lot: 1
Brève description:
Description des renouvellements: 2 fois
Intitulé du lot: Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit bicouche et tricouche
Numéro du lot: 2
Brève description:
Description des renouvellements: 2.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-03-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre et moyens matériels et humains
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Pondération du prix: 60
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2018/S 035-075501 (2018-02-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 18S0002
Brève description:
Les travaux à exécuter consistent essentiellement en des travaux de modernisation de voiries communales et de trottoirs.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Bretagne Romantique
Adresse postale: 22 rue des Coteaux
Code postal: 35190
Commune postale: La Chapelle-aux-Filtzméens
Contact
Adresse Internet: http://www.marches.megalisbretagne.org 🌏
Courrier électronique: accueil@bretagneromantique.fr 📧
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-16 📅
Date limite de soumission: 2018-03-23 📅
Date de publication: 2018-02-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 035-075501
Numéro JO-S: 35
Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Fourniture et mise en œuvre de travaux d'enrobés
Numéro du lot: 1
Brève description:
Réalisation de travaux d'enrobés sur voiries et trottoirs situés dur le territoire de la Communauté de communes Bretagne Romantique. Le détail des prestations est énoncé dans les documents du marché.
Durée de l'accord: 12 mois Description des renouvellements: 2 fois
Intitulé du lot: Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit bicouche et tricouche
Numéro du lot: 2
Brève description:
Les travaux à exécuter consistent essentiellement en des travaux de modernisation de voiries communales et de trottoirs situés sur le territoire de la Communauté de communes Bretagne romantique par application de bicouche ou tricouche. Le détail des prestations est énoncé dans les documents du marché.
Afficher plus
Procédure
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-03-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre et moyens matériels et humains
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Pondération du prix: 60
Pouvoir adjudicateur
Contact
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2018/S 035-075501 (2018-02-16)
Avis d'attribution de marché (2018-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'enrobés et revêtement en enduit bicouche et tricouche.
Valeur totale du marché: 65 900 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-03 📅
Date de publication: 2018-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 087-194861
Se réfère à l'avis: 2018/S 035-075501
Numéro JO-S: 87
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-25 📅
Source: OJS 2018/S 087-194861 (2018-05-03)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux d'enrobés et revêtement en enduit bicouche et tricouche.
Valeur totale du marché: 65 900 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-03 📅
Date de publication: 2018-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 087-194861
Se réfère à l'avis: 2018/S 035-075501
Numéro JO-S: 87
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Fourniture et mise en œuvre d'enrobés dans le cadre de chantier d'investissement.
Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit bicouche et tricouche dans le cadre de chantier d'investissement.
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-25 📅
Source: OJS 2018/S 087-194861 (2018-05-03)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕