Travaux d'aménagement des cuisines de la maison de famille Wallace à Puteaux

CCAS de Puteaux

Travaux d'aménagement des cuisines de la maison de famille Wallace à Puteaux. Le présent marché a pour but l'aménagement des cuisines de la maison de famille Wallace et plus précisément: — la fourniture et la pose d'un ensemble de mobiliers de cuisine,
— la fourniture, la pose et le raccordement des appareils électroménagers.
La présente consultation est une procédure adaptée passée en vertu de l'article 27 et 34 1º b) du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché débute à compter de sa notification au titulaire et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global prévisionnel d'exécution des travaux est de 5 mois (dont 3 mois de période de préparation) à compter de la date de notification du premier ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-01-14. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-19.

Qui ?

• CCAS de Puteaux

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-12-19	Avis de marché

Avis de marché (2018-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installation de cuisines équipées
Numéro de référence: 07/2018
Brève description:

Travaux d'aménagement des cuisines de la maison de famille Wallace à Puteaux. Le présent marché a pour but l'aménagement des cuisines de la maison de famille Wallace et plus précisément: — la fourniture et la pose d'un ensemble de mobiliers de cuisine, — la fourniture, la pose et le raccordement des appareils électroménagers. La présente consultation est une procédure adaptée passée en vertu de l'article 27 et 34 1º b) du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché débute à compter de sa notification au titulaire et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global prévisionnel d'exécution des travaux est de 5 mois (dont 3 mois de période de préparation) à compter de la date de notification du premier ordre de service.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installation de cuisines équipées 📦
Code CPV supplémentaire: Installation de cuisines équipées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CCAS de Puteaux
Adresse postale: 102 bis rue de la République
Code postal: 92800
Commune postale: Puteaux
Contact
Adresse Internet: http://www.puteaux.fr 🌏
Courrier électronique: aconin@mairie-puteaux.fr 📧
Téléphone: +33 146929318 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_ro7ku4MvCS 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_ro7ku4MvCS&v=1&selected=0 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-19 📅
Date limite de soumission: 2019-01-14 📅
Date de publication: 2018-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 247-566941
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires

Les négociations seront engagées avec tous les candidats ayant déposé une offre appropriée. Cette négociation pourra porter sur l'offre technique et financière. La visite du site a un caractère obligatoire. Les candidats devront prendre rendez vous auprès de M. Michaël Roger-Bied, au +33 637494034. Les mardis après-midi et les vendredis.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— la fourniture, la pose et le raccordement des appareils électroménagers.

La présente consultation est une procédure adaptée passée en vertu de l'article 27 et 34 1º b) du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché débute à compter de sa notification au titulaire et se termine à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Le délai global prévisionnel d'exécution des travaux est de 5 mois (dont 3 mois de période de préparation) à compter de la date de notification du premier ordre de service.

La maison de famille Wallace située au 102 boulevard Richard Wallace à Puteaux, fait l'objet de travaux de réhabilitation et d'aménagement. Le présent marché a pour but l'aménagement des cuisines de la maison de famille Wallace et plus précisément:

— la fourniture et la pose d'un ensemble de mobiliers de cuisine,

Il s'agit des:

— cuisines d'appartement «standard»,

— cuisines d'appartement «PMR»,

— cuisines ouvertes «type droite»,

— cuisines ouvertes «type gauche»,

— cuisine appartement de service,

— électroménagers.

Durée de l'accord: 5 mois
Informations complémentaires:

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— formulaire DC1, lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses cotraitants,

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou de membre du groupement,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— s'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (renseignements à inscrire dans le formulaire DC2),

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2).

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé,

— déclaration concernant l'outillage, le matériel, et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le pouvoir adjudicateur disposant de la personnalité morale et de l'autonomie financière assure sur son budget propre le financement des dépenses résultant du marché. Le mode de règlement choisi par l'administration est le paiement par mandat administratif. Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et à l'article 183 du décret relatif aux marchés publics, le paiement sera effectué sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la facture par le CCAS. Conformément à l'article 110 du décret relatif aux marchés publics, une avance peut être accordée au titulaire dans la mesure où le montant du marché est supérieur à 50 000 EUR HT et le délai d'exécution de ce marché est supérieur à 2 mois.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-01-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 17:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité des matériaux et équipements proposés
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Qualité de la méthodologie et programme d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Moyens humains et matériels dédiés à l'exécution du marché
Démarche environnementale
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_ro7ku4MvCS 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier est disponible et gratuit par téléchargement sur la plate-forme de dématérialisation achatpublic.com — Les candidats doivent transmettre leur candidature et leur offre (ensemble des documents demandés aux articles 6.1 et 6.2 du RC) par voie électronique à l'adresse www.achatpublic.com dans la rubrique «Espace entreprises», où l'entreprise précisera son nom, son adresse électronique et le nom de la personne physique téléchargeant les documents. L'unité monétaire est l'EUR. Si des pièces à fournir au titre de la candidature sont manquantes, le pouvoir adjudicateur peut décider d'exercer sa faculté de régularisation des candidatures. Sélection des candidatures: à l'appui du dossier remis, les candidatures seront appréciées en fonction des éléments suivants:

— au titre des capacités financières appréciées d'après le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles,

— au titre des capacités techniques et professionnelles apprécié d'après les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du marché; la liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.les candidatures ne présentant pas des garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes seront rejetées. Jugement des offres - les offres seront jugées et notées en fonction des critères définis et noté ci-après:

—— critère 1-le prix (40 points): ce critère sera jugé au regard du prix total (TTC) indiqué dans la DPFG des candidats. Meilleure offre pour ce critère x 40/offre du candidat pour ce critère,

—— critère 2-la qualité des matériaux et équipements proposés (15 points). Ce critère sera apprécié au regard des fiches techniques jointes au mémoire du candidat,

—— critère 3- qualité de la méthodologie et du programme d'exécution proposés par le candidat (20 points). Ce critère sera noté au regard de la méthodologie suivie pour mener à bien les prestations demandées et assurer la qualité des ouvrages livrés, le programme et les procédés d'exécution envisagés pour respecter les délais fixés, l'identification des contraintes d'exécution des travaux et les solutions proposées,

—— critère 4- moyens humains dédiés à l'exécution du marché pour assurer la conduite du chantier (15 points). Il sera évalué sur la base de l'équipe dédiée, notamment au regard du personnel d'exécution et d'encadrement (nombre, CV, qualification et organigramme de l'équipe dédiée),

—— critère 5- démarche environnementale (10 points). Ce critère sera évalué au regard de la gestion des déchets proposée par le candidat et de la réduction des nuisances générées par les travaux sur l'environnement et le voisinage. Sera également pris en compte la limitation des consommations en eau et en énergie. Pour chaque critère technique (hormis le prix) le total résultant de la notation fera l'objet de l'application de la formule suivante: Nombre final de points = Nombre de points maximum définit pour ce critère x (note obtenue par le candidat/note la plus élevée obtenue par un candidat).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2/4 boulevard de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 247-566941 (2018-12-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de menuiserie et de charpenterie (>20)

Travaux de menuiserie (>20)

Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires (>20)

Travaux d'installation de menuiseries non métalliques (>20)