Terrassement, voiries, réseaux divers et aménagements extérieurs — opération: agrandissement et modernisation du Centre de recyclage de Limoges Métropole
La présente consultation est prévue dans le cadre de l'opération d'agrandissement et de modernisation du Centre de recyclage de Limoges Métropole, décomposée comme suit:
— terrassement, voiries, réseaux divers et aménagements extérieurs, décomposé en 2 lots,
— extension des bâtiments existants et création d'un nouveau bâtiment de service, en 14 lots,
— fourniture, installation et mise en service d'un nouveau process de tri, en 3 lots.
La présente consultation comprend:
— aménagement de la zone de déchargement et d'une nouvelle voirie de sortie du site avec pesée de sortie,
— création d'un parking visiteurs,
— modification de la voirie pour la couverture de la zone de stockage des balles,
— création et réaménagement de trottoirs,
— dévoiements et extensions de réseaux secs et réseaux humides liés aux travaux sur les bâtiments,
— création d'une bâche incendie et alimentation d'un dispositif de sprinklage,
— agrandissement du bassin de rétention des eaux pluviales.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-11-07.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-02.
Avis de marché (2018-10-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Communauté d'agglomeration Limoges Métropole
Numéro d'enregistrement national: 24871931200162
Adresse postale: 19 rue Bernard Palissy, CS 10001
Commune postale: Limoges Cedex 1
Code postal: 87031
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DAJCP — Service achats et marchés publics — Aurélie Poupard
Téléphone: +33 555457900📞
Courrier électronique: marches_publics@agglo-limoges.fr📧
Fax: +33 555457864 📠
Région: Haute-Vienne🏙️
URL: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Communication
URL des documents: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Communauté d'agglomeration Limoges Métropole
Numéro d'enregistrement national: 24871931200030
Adresse postale: 19 rue Bernard Palissy, CS 10001
Commune postale: Limoges
Code postal: 87031
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: DAJCP — Service achats et marchés publics — Aurélie Poupard
Téléphone: +33 555457900📞
Courrier électronique: marches_publics@agglo-limoges.fr📧
Fax: +33 555457864 📠
Région: Haute-Vienne🏙️
URL: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏
URL de l'acheteur: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Communication
URL de participation: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Établissement public de coopération intercommunale
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Terrassement, voiries, réseaux divers et aménagements extérieurs — opération: agrandissement et modernisation du Centre de recyclage de Limoges Métropole
2018-F-028”
Titre
Terrassement, voiries, réseaux divers et aménagements extérieurs — opération: agrandissement et modernisation du Centre de recyclage de Limoges Métropole
2018-F-028
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de voies📦
Brève description:
“La présente consultation est prévue dans le cadre de l'opération d'agrandissement et de modernisation du Centre de recyclage de Limoges Métropole,...”
Brève description
La présente consultation est prévue dans le cadre de l'opération d'agrandissement et de modernisation du Centre de recyclage de Limoges Métropole, décomposée comme suit:
— terrassement, voiries, réseaux divers et aménagements extérieurs, décomposé en 2 lots,
— extension des bâtiments existants et création d'un nouveau bâtiment de service, en 14 lots,
— fourniture, installation et mise en service d'un nouveau process de tri, en 3 lots.
La présente consultation comprend:
— aménagement de la zone de déchargement et d'une nouvelle voirie de sortie du site avec pesée de sortie,
— création d'un parking visiteurs,
— modification de la voirie pour la couverture de la zone de stockage des balles,
— création et réaménagement de trottoirs,
— dévoiements et extensions de réseaux secs et réseaux humides liés aux travaux sur les bâtiments,
— création d'une bâche incendie et alimentation d'un dispositif de sprinklage,
— agrandissement du bassin de rétention des eaux pluviales.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Terrassement et VRD
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de voies📦
Lieu d'exécution: Haute-Vienne🏙️
Description du marché:
“Délai d'exécution: 10 mois et 2 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Pour le lot nº 1, les candidats devront...”
Description du marché
Délai d'exécution: 10 mois et 2 semaines à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Pour le lot nº 1, les candidats devront présenter 2 variantes en alternative à la solution de base:
1) réalisation des structures de voirie en mâchefers;
2) réalisation de chaussée à Module Élevé.
Pour le lot nº 1, les candidats devront présenter 2 prestations supplémentaires éventuelles:
1) réfection des voiries existantes non profilées;
2) fourniture et installation d'un dispositif de ballon gonflable automatique sur le collecteur de sortie de bassin.
Pour le lot nº 1, aucune variante facultative n'est autorisée.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 11
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Conformément à l'article 30-i-7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de...”
Description des options
Conformément à l'article 30-i-7º du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché la réalisation de prestations similaires à celles décrites au CCTP, dans le cadre d'un (ou plusieurs) marché(s) à procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Critères jugement offres:
1) Valeur technique 30 %:
1.1) Performance produits 20 %.
1.2) Performance équipe et matériels alloués au chantier 30 %.
1.3)...”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Clôtures et portails
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité📦
Description du marché:
“Délai d'exécution: 1 mois à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Aucune variante n'est requise ni autorisée.”
Durée de l'accord: 1
Informations complémentaires:
“Critères jugement offres:
1) Valeur technique 30 %:
1.1) Performance produits 20 %.
1.2) Performance équipe et matériels alloués au chantier 30 %.
1.3)...”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— Lettre de candidature (formulaire DC1).
Nota: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat)...”
Liste et brève description des conditions
— Lettre de candidature (formulaire DC1).
Nota: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Le pouvoir adjudicateur accepte aussi que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique européen (DUME),
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (formulaire DC2),
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 51, 54 et 55 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 (DC1),
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail (DC1).
“Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisés au cours des 3 derniers...”
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objets du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).
Afficher plus
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution uniquement pour les 5 chantiers plus importants...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution uniquement pour les 5 chantiers plus importants similaires à ceux objets du/des lot(s) pour le(s)quel(s) le candidat postule (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),
— pour le lot nº 1, carte FNTP 3421 — chaussées urbaines — enrobés classiques.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Avance accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'AE, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR (HT) et si le délai...”
Conditions d'exécution du contrat
Avance accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'AE, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 EUR (HT) et si le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Prélevée sur le montant de chaque acompte.
Prestations financées sur le budget annexe Centre de recyclage de Limoges Métropole. Rémunérées en application du décret nº 2012-1246 du 7.11.2012 et des articles 110 à 131 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.
Paiements par virement administratif du trésorier principal de Limoges Municipale dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-11-07
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-11-08
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le profil acheteur de Limoges Métropole à l'adresse suivante:...”
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le profil acheteur de Limoges Métropole à l'adresse suivante: http://agglo-limoges.emarchespublics.com
Critères de sélection des candidatures: garanties et capacités professionnelles, techniques et financières du candidat.
Les candidats devront transmettre leur demande de renseignements par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante: http://agglo-limoges.emarchespublics.com
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres sur le même site.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr📧
Fax: +33 555339160 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr📧
Fax: +33 555339160 📠
Source: OJS 2018/S 192-433143 (2018-10-02)