Objet Champ d'application du marché
Titre: RN 20 — réparation du paravalanche du Carroutch
2018-028-DIR
Produits/services: Travaux de rénovation de ponts📦
Brève description: RN 20 — réparation du paravalanche du Carroutch.
Valeur estimée hors TVA: EUR 650 000 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de rénovation de ponts📦
Lieu d'exécution: Ariège🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Merens les Vals
Description du marché: RN 20 — réparation du paravalanche du Carroutch.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Technique
Critère de qualité (pondération): 50 %
Critère de qualité (nom): Environnement
Critère de qualité (pondération): 10 %
Prix (pondération): 40 %
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 650 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“1 tranche optionnelle
Conformément à l'article 30-i-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, le maître d'ouvrage se réserve le droit de pouvoir procéder à des...”
Description des options
1 tranche optionnelle
Conformément à l'article 30-i-7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, le maître d'ouvrage se réserve le droit de pouvoir procéder à des marchés négociés sans publicité préalable avec le titulaire du marché pour la réalisation de prestations similaires.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Délai de la période de préparation
Tranche ferme: 3 mois
Tranche optionnelle 1: 1 mois
Le délai d'exécution des travaux
Tranche ferme: 3 mois
Tranche...”
Informations complémentaires
Délai de la période de préparation
Tranche ferme: 3 mois
Tranche optionnelle 1: 1 mois
Le délai d'exécution des travaux
Tranche ferme: 3 mois
Tranche optionnelle 1: 1 mois
Marché ne relevant pas du champ d'application de la directive 2014/24/UE et passé suivant une procédure adaptée
Visite du chantier le 9.1.2019 (10:00) (voir modalités à l'article 6 du RC).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les formulaires DC1 et DC2 ou le formulaire MPS ou le formulaire DUME. Si le candidat utilise le DUME ou MPS, uniquement les documents et renseignements...”
Liste et brève description des conditions
Les formulaires DC1 et DC2 ou le formulaire MPS ou le formulaire DUME. Si le candidat utilise le DUME ou MPS, uniquement les documents et renseignements mentionnés à l'article 48 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus...”
Liste et brève description des critères de sélection
— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat: identification FNTP ou équivalent: 232 terrassements courants; 7252 Entretien et réparation des équipements d'ouvrage, étanchéité; 7271 Reprise des bétons dégradés.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
— soit avec un entrepreneur unique;
— soit avec des...”
Conditions d'exécution du contrat
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
— soit avec un entrepreneur unique;
— soit avec des entrepreneurs groupés solidaires,
— soit avec des entrepreneurs groupés conjoints.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage. Chaque candidat pourra répondre à la présente consultation, mais ne pourra remettre qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel soit de membre de groupement.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-01-21
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-01-21
15:00 📅
“Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés;
Unité monétaire utilisée,...”
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés;
Unité monétaire utilisée, l'euro;
Les documents de la consultation et les renseignements supplémentaires pourront être obtenus par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique 2018-028-DIR, après avoir installé les pré-requis techniques et avoir pris connaissance du manuel d'utilisation;
Conditions de remise des offres ou des candidatures:
— si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie Électronique par le maître de l'ouvrage dans le délai fixé pour la remise des offres,
— la copie de sauvegarde, prévue à l'article 41 III du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible copie de sauvegarde,
— les candidatures ou les offres dans lesquelles un programme informatique malveillant serait détecté par le pouvoir adjudicateur ne feront pas l'objet d'une réparation, le cas échéant, la copie de sauvegarde sera ouverte,
— si cette dernière comportait elle aussi un programme informatique malveillant, les candidatures ou les offres seront réputées n'avoir jamais été reçues,
— le mode de transmission des offres retenues est l'échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation,
— les offres transmises par échange électronique sur la plate-forme de dématérialisation (http://www.marches-publics.gouv.fr) sous la référence publique 2018-028-dir, le seront suivant les modalités précisées dans le règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 7
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tatoulouse@juradm.fr📧
URL: http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr/🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 7
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.tatoulouse@juradm.fr📧
URL: http://www.toulouse.tribunal-administratif.fr/🌏
Source: OJS 2018/S 237-540522 (2018-12-06)
Informations complémentaires (2019-01-14)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 237-540522
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Date: 2019-01-21 📅
L'heure: 12:00
Nouvelle valeur
Date: 2019-01-24 📅
L'heure: 12:00
Source: OJS 2019/S 011-020864 (2019-01-14)
Informations complémentaires (2019-01-18)
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.14)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires
Ancienne valeur
Texte: Le délai d'exécution des travaux
Tranche optionnelle 1: 1 mois
Nouvelle valeur
Texte: Le délai d'exécution des travaux
Tranche optionnelle 1: 6 semaines
Source: OJS 2019/S 016-033158 (2019-01-18)
Avis d'attribution de marché (2019-03-25) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 665 645 💰
Informations sur les options
Description des options:
“1 tranche optionnelle conformément à l'article 30-I-7 du décret n 2016-360 du 25.3.2016, le maître d'ouvrage se réserve le droit de pouvoir procéder à des...”
Description des options
1 tranche optionnelle conformément à l'article 30-I-7 du décret n 2016-360 du 25.3.2016, le maître d'ouvrage se réserve le droit de pouvoir procéder à des marchés négociés sans publicité préalable avec le titulaire du marché pour la réalisation de prestations similaires.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 237-540522
Attribution du marché
1️⃣
Titre: RN20 — réparation du paravalanche du Carroutch
Date de conclusion du contrat: 2019-03-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Razel Bec
Adresse postale: BP 62026 — 2470 avenue Julien Panchot
Commune postale: Perpignan
Code postal: 66000
Pays: France 🇫🇷
Région: Pyrénées-Orientales🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Eiffage génie civil — Établissement Resirep Toulouse
Adresse postale: 10 rue de la Rivière — ZI
Commune postale: Saint-Orens-de-Gameville
Code postal: 31650
Région: Haute-Garonne🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 650 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 665 645 💰
Source: OJS 2019/S 062-143035 (2019-03-25)