Restructuration et extension des écoles Jean Cordier – lot n 5: revêtements de façades suite à lot déclaré sans suite

Ville de Pessac

Il est précisé que le chantier se déroulera en site occupé et donc avec les établissements scolaires en fonctionnement pendant les travaux. Les travaux sont prévus phasés – un document de phasage du chantier est joint au présent DCE. Les visites de site sont possibles.
Pour cela prendre contact avec M. Philippot – téléphone 6.35.16.5.32 – mail guillaume.philippot@mairie-pessac.fr.
Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 25 mois et 22 jours.
La période de préparation de chantier est de 30 jours. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Le début de la période de préparation de chantier sera fixé par ordre de service.
Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-06-15. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• CEFB Ravalement

Qui ?

• Ville de Pessac

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de peinture et de vitrerie › Travaux de façade

Où ?

• Aquitaine › Gironde

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-05-14	Avis de marché
2019-01-21	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-05-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de façade
Brève description:

Il est précisé que le chantier se déroulera en site occupé et donc avec les établissements scolaires en fonctionnement pendant les travaux. Les travaux sont prévus phasés – un document de phasage du chantier est joint au présent DCE. Les visites de site sont possibles. Pour cela prendre contact avec M. Philippot – téléphone 6.35.16.5.32 – mail guillaume.philippot@mairie-pessac.fr. Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 25 mois et 22 jours. La période de préparation de chantier est de 30 jours. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Le début de la période de préparation de chantier sera fixé par ordre de service. Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de façade 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Pessac
Adresse postale: Place de la Vème république BP. 40096
Code postal: 33604
Commune postale: Pessac
Contact
Adresse Internet: http://www.pessac.fr 🌏
Courrier électronique: jcviel@bordeaux-metopole.fr 📧
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
URL pour la participation: https://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-14 📅
Date limite de soumission: 2018-06-15 📅
Date de publication: 2018-05-16 📅
Date de début: 2018-07-06 📅
Date de fin: 2020-08-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 092-208033
Se réfère à l'avis: 2018/S 050-109865
Numéro JO-S: 92
Informations complémentaires
L'ouverture des offres n'est pas publique.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Pour cela prendre contact avec M. Philippot – téléphone 6.35.16.5.32 – mail guillaume.philippot@mairie-pessac.fr.

Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 25 mois et 22 jours.

La période de préparation de chantier est de 30 jours. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Le début de la période de préparation de chantier sera fixé par ordre de service.

Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.

Intitulé du lot: Revetements de facades
Numéro du lot: 5
Brève description:

Les travaux à réaliser sont essentiellement les suivants:

— préparation du support,

— travaux d'isolation thermique extérieure,

— traitement des pieds de murs,

— traitement des parties courantes,

— traitement des points singuliers,

— enduits extérieurs,

— travaux de bardage,

— travaux d'habillage.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du décret n

— Les candidats sont invités à utiliser les imprimés Dc1 et Dc2 joints au dossier de consultation ou le document unique de marché européen (Dume) pour présenter sa candidature. Les documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr,

— La déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n

— Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— un Kbis ou document équivalent,

— le pouvoir de la personne habilitée à signer le marché.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,

— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Cette consultation comporte une clause d'insertion professionnelle. La ville de Pessac, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance no 2015-899 du 23. 7. 2015 en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause sociale d'insertion professionnelle obligatoire.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-06-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Informations complémentaires: L'ouverture des offres n'est pas publique.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr 🌏
URL des documents: https://demat-ampa.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle territorial sud bordeaux métropole
Adresse postale: Centre de la commande publique 15, avenue léonard de Vinci Horaires: du lundi au jeudi de 8:30 à 16:00 et le vendredi de 8:30 à 15h30
Code postal: 33600
Courrier électronique: jcviel@bordeaux-metropole.fr 📧
Pays: Gironde 🏙️
Adresse Internet: https://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles, techniques et financières. Les candidats doivent transmettre leur offre au centre de la commande publique sous pli cacheté portant les mentions &Quot; restructuration et extension des écoles jean cordier – ne pas ouvrir", par voie postale par pli recommandé avec avis de réception postale ou contre récépissé suite à dépôt ou par voie de dématérialisation aux adresses visées ci-dessous. Horaires: Du lundi au jeudi de 8:30 à 16 heures et le vendredi de 8:30 à 15:30. Dématérialisation des procédures: Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: Les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des documents constituant le dossier de consultation des entreprises (Dce). Formats acceptés: PDF, Microsoft Office (version office 2000 minimum), Open Office ou Libre Office. Ils veilleront à utiliser des polices standards courants (Arial, Times New Roman) et à limiter la transmission des documents aux seuls documents demandés à l'article 4 du présent règlement de consultation.. Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le Niveau (**) du RGS. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: ccira de bordeaux
Adresse postale: 103 b rue Belleville BP 952
Adresse Internet: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_service../comite_local_bordeaux.pdf 🌏
Source: OJS 2018/S 092-208033 (2018-05-14)

Avis d'attribution de marché (2019-01-21)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 18010E
Brève description:

Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades. Les autres lots ont déjà été attribués.

Valeur totale du marché: 499256.33 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Pessac
Adresse postale: place de la Ve République
Contact
Adresse Internet: https://www.pessac.fr 🌏
Téléphone: +33 535319682 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-21 📅
Date de publication: 2019-01-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 016-033145
Se réfère à l'avis: 2018/S 092-208033
Numéro JO-S: 16

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades.

Les autres lots ont déjà été attribués.

Intitulé du lot: Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades
Brève description: Revêtements de façades.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Pessac

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-19 📅
Nom: CEFB Ravalement
Adresse postale: 122 chemin de la Gaillardie
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31100
Pays: France 🇫🇷
Haute-Garonne 🏙️
Valeur totale du marché: 499256.33 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Centre de la commande publique

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 9 rue Tastet
Téléphone: +33 556993800 📞
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103b rue Belleville
Téléphone: +33 557019751 📞
Courrier électronique: claire.gachet@direccte.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://www.economie.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 016-033145 (2019-01-21)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)
Travaux de façade (>20)
Travaux de vitrerie (11)