Restructuration et extension des écoles Jean Cordier – lot n 5: revêtements de façades suite à lot déclaré sans suite

Ville de Pessac

Il est précisé que le chantier se déroulera en site occupé et donc avec les établissements scolaires en fonctionnement pendant les travaux. Les travaux sont prévus phasés – un document de phasage du chantier est joint au présent DCE. Les visites de site sont possibles.
Pour cela prendre contact avec M. Philippot – téléphone 6.35.16.5.32 – mail guillaume.philippot@mairie-pessac.fr.
Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 25 mois et 22 jours.
La période de préparation de chantier est de 30 jours. Cette période de préparation n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Le début de la période de préparation de chantier sera fixé par ordre de service.
Le délai d'exécution des travaux part à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du lot concerné de commencer en premier l'exécution des travaux lui incombant.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-06-15. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-14.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2018-05-14 Avis de marché
2019-01-21 Avis d'attribution de marché
Avis d'attribution de marché (2019-01-21)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: ville de Pessac
Adresse postale: place de la Ve République
Commune postale: Pessac
Code postal: 33604
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Centre de la commande publique
Téléphone: +33 535319682 📞
Courrier électronique: jcviel@bordeaux-metropole.fr 📧
Région: Gironde 🏙️
URL: https://www.pessac.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://demat-ampa.fr 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades 18010E”
Produits/services: Travaux de façade 📦
Brève description:
“Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades. Les autres lots ont déjà été attribués.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 499256.33 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades”
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade 📦
Lieu d'exécution: Gironde 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Pessac
Description du marché: Revêtements de façades.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 092-208033

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 18010E
Numéro d'identification du lot: 5
Titre:
“Restructuration et extension des écoles Jean Cordier lot 5 revêtements de façades”
Date de conclusion du contrat: 2018-12-19 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de PME: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: CEFB Ravalement
Adresse postale: 122 chemin de la Gaillardie
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31100
Pays: France 🇫🇷
Région: Haute-Garonne 🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 499256.33 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103b rue Belleville
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 557019751 📞
Courrier électronique: claire.gachet@direccte.gouv.fr 📧
URL: http://www.economie.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 016-033145 (2019-01-21)