Relance en 2 lots distincts du lot nº 3 «menuiseries extérieures — métallerie» du marché de travaux pour la construction d'1 école maternelle, d'1 ALSH et d'1 ludothèque

Ville de Meudon

Relance en 2 lots distincts du lot nº 3 «menuiseries extérieures — métallerie» du marché de travaux pour la construction d'1 école maternelle, d'1 accueil de loisirs sans hébergement et d'1 ludothèque dans le quartier de la Pointe de Trivaux, à Meudon-la-Forêt:
— lot nº 3 a «menuiseries extérieures»,
— lot nº 3 b «métallerie — serrurerie».
Cette procédure fait suite aux précédentes consultations lancées en octobre et novembre 2017 qui ont été déclarées infructueuses et à celle lancée en janvier 20018 déclarée sans suite. En effet, il a été décidé de revoir les exigences techniques du cahier des charges concernant notamment la redéfinition des dimensions exceptionnelles de certaines menuiseries.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-04-26. L'appel d'offres a été publié le 2018-03-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Billiet
• ERI

Qui ?

• Ville de Meudon

Qu'est-ce que c'est ?

• Assemblage de structures en métal › Installation de structures en métal
• Produits structurels › Menuiserie pour la construction
• Quincaillerie › Serrurerie

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-03-22	Avis de marché
2018-06-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-03-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 18F058
Brève description:

Relance en 2 lots distincts du lot nº 3 «menuiseries extérieures — métallerie» du marché de travaux pour la construction d'1 école maternelle, d'1 accueil de loisirs sans hébergement et d'1 ludothèque dans le quartier de la Pointe de Trivaux, à Meudon-la-Forêt: — lot nº 3 a «menuiseries extérieures», — lot nº 3 b «métallerie — serrurerie». Cette procédure fait suite aux précédentes consultations lancées en octobre et novembre 2017 qui ont été déclarées infructueuses et à celle lancée en janvier 20018 déclarée sans suite. En effet, il a été décidé de revoir les exigences techniques du cahier des charges concernant notamment la redéfinition des dimensions exceptionnelles de certaines menuiseries.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Meudon
Adresse postale: 6 avenue Le Corbeiller
Code postal: 92190
Commune postale: Meudon
Contact
Adresse Internet: http://www.meudon.fr 🌏
Courrier électronique: marches@mairie-meudon.fr 📧
Téléphone: +33 141148288 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=299513&orgAcronyme=y6u 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=299513&orgAcronyme=y6u 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-22 📅
Date limite de soumission: 2018-04-26 📅
Date de publication: 2018-03-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 059-129591
Se réfère à l'avis: 2018/S 007-010764
Numéro JO-S: 59
Informations complémentaires

Une offre variante est exigée par l'acheteur pour ce lot nº 3a, en revanche les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot nº 3 a «menuiseries extérieures»,

— lot nº 3 b «métallerie — serrurerie».

Cette procédure fait suite aux précédentes consultations lancées en octobre et novembre 2017 qui ont été déclarées infructueuses et à celle lancée en janvier 20018 déclarée sans suite. En effet, il a été décidé de revoir les exigences techniques du cahier des charges concernant notamment la redéfinition des dimensions exceptionnelles de certaines menuiseries.

Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot 3a — menuiseries extérieures
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures.
Durée de l'accord: 13 mois
Informations complémentaires:

Une offre variante est exigée par l'acheteur pour ce lot nº 3a, en revanche les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées.

Intitulé du lot: Lot 3b — métallerie — serrurerie
Numéro du lot: 03
Brève description: Métallerie — serrurerie.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Paul Demange à Meudon-la-Forêt.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— la lettre de candidature (formulaire «DC1»), si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet, ainsi que la preuve de poursuite de son activité couvre la période correspondante à la durée du marché public,

— la déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 concernant les interdictions de soumissionner (peut être indiquée au formulaire «DC1»).

Situation économique et financière:

— la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché public, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (peut être indiquée au formulaire «DC2»),

— la déclaration appropriée de banque ou preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.

Capacité technique et professionnelle:

— une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années,

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public. Les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants détaillés au règlement de consultation. Dans ce cas l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-04-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920048200012
Contact
Point de contact: Service des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.maximilien.fr 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=299513&orgAcronyme=y6u 🌏
Adresse Internet: http://marches.maximilien.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Publication complémentaire antérieure relative à la présente procédure: 2017/S 193-395207 et 2017/S 224-465191.

Renseignements techniques — contact: MUZ architecture — architecte mandataire du groupement — contact@muz.fr — Tél.: +33 177111741; le délai global d'exécution des travaux conformément à l'article 19.1.3 du CCAG-Travaux est fixé à 15 mois: 1 mois de période de préparation (à titre prévisionnel: 12.6-12.7.2018) et 12 mois et 1 semaine de travaux (à titre prévisionnel: 13.7.2018 au 20.7.2019). Les délais d'exécution des travaux propres à chacun des lots s'insèrent dans ce délai global, conformément au planning d'exécution joint. Pour chaque lot, l'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés énoncés ci-après:

— critère 1: prix (40 %) apprécié au regard de la DPGF,

— critère 2: valeur technique (60 %), comportant les sous-critères suivants:

—— méthodologie, moyens humains et matériels dévolus au respect du délai contractuel (40 %),

—— nature des matériaux mis en œuvre (40 %),

—— gestion environnementale du chantier (20 %).

En sus de leur offre de base pour le lot 3a, les candidats devront obligatoirement formuler une proposition pour l'offre variante exigée. En revanche, les variantes à l'initiative du candidat ne sont pas autorisées et ne seront pas prises en considération. L'objet et les conditions de la variante sont décrites dans les documents de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil
Commune postale: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://www.cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ta-caa 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 059-129591 (2018-03-22)

Avis d'attribution de marché (2018-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Relance en 2 lots distincts du lot nº 3 «Menuiseries extérieures - métallerie» du marché de travaux pour la construction d'une école maternelle, d'un accueil de loisirs sans hébergement et d'une ludothèque dans le quartier de la Pointe de Trivaux, à Meudon-La-Forêt: — lot nº 3 a «menuiseries extérieures», — lot nº 3 b «métallerie - serrurerie». Cette procédure fait suite aux précédentes consultations lancées en octobre et Novembre 2017 qui ont été déclarées infructueuses et à celle lancée en Janvier 2018 déclarée sans suite. En effet, il a été décidé de revoir les exigences techniques du cahier des charges concernant notamment la redéfinition des dimensions exceptionnelles de certaines menuiseries

Valeur totale du marché: 970256.26 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-29 📅
Date de publication: 2018-07-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 125-284170
Se réfère à l'avis: 2018/S 059-129591
Numéro JO-S: 125
Informations complémentaires

Les offres économiquement les plus avantageuses ont été appréciées en fonction des critères et sous critères pondérés énoncés ci-après: — Critère nº 1: prix (40 %) apprécié au regard de la DPGF, — Critère nº 2: valeur technique (60 %), comportant les sous-critères suivants: —— méthodologie, moyens humains et matériels dévolus au respect du délai contractuel (40 %), —— nature des matériaux mis en œuvre (40 %), —— gestion environnementale du chantier (20 %). La valeur technique sera appréciée au regard du mémoire technique et du calendrier détaillé d'exécution des prestations. concernant le lot 3a menuiseries extérieures, la variante exigée «Pour les ensembles menuisés et baies d'éclairage en profilés bois /aluminium: «Pin» en remplacement de l'essence de bois de type Mélèze figurant dans l'offre de base» N'A pas été retenue.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— lot nº 3 b «métallerie - serrurerie».

Cette procédure fait suite aux précédentes consultations lancées en octobre et Novembre 2017 qui ont été déclarées infructueuses et à celle lancée en Janvier 2018 déclarée sans suite. En effet, il a été décidé de revoir les exigences techniques du cahier des charges concernant notamment la redéfinition des dimensions exceptionnelles de certaines menuiseries

Intitulé du lot: Lot 3a - menuiseries extérieures
Brève description: Menuiseries exterieures
Intitulé du lot: Lot 3b - métallerie - serrurerie
Brève description: Métallerie - serrurerie.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Paul Demange à Meudon-La-Forêt

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-12 📅

Référence
Informations complémentaires

Les offres économiquement les plus avantageuses ont été appréciées en fonction des critères et sous critères pondérés énoncés ci-après:

— Critère nº 1: prix (40 %) apprécié au regard de la DPGF,

— Critère nº 2: valeur technique (60 %), comportant les sous-critères suivants:

La valeur technique sera appréciée au regard du mémoire technique et du calendrier détaillé d'exécution des prestations. concernant le lot 3a menuiseries extérieures, la variante exigée «Pour les ensembles menuisés et baies d'éclairage en profilés bois /aluminium: «Pin» en remplacement de l'essence de bois de type Mélèze figurant dans l'offre de base» N'A pas été retenue.

Source: OJS 2018/S 125-284170 (2018-06-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)