La prestation de service concerne, le nettoyage des ouvrages et des équipements d'infrastructure routière situés sur les routes de Guadeloupe. Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— de la siignalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
— de l'enlèvement des graffitis et affiches sur les ouvrages,
— du traitement préventif (anti-tag et anti-affiche) des supports,
— de l'enlèvement des salissures, tags, affiches, autocollants, ..., sur les panneaux directionnels et de police,
— du nettoyage haute pression des ouvrages d'infrastructure routière,
— de l'élimination grâce à la vapeur des herbes accumulées au droit des bordures ou des glissières béton,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge, ...).
Ces prestations participent à la sécurité des usagers de la route ainsi qu'à l'image de marque du territoire de la Guadeloupe.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-08-16.
L'appel d'offres a été publié le 2018-07-13.
Avis de marché (2018-07-13) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Région Guadeloupe
Adresse postale: avenue Paul Lacavé — Petit-Paris
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Direction de la commande publique
Téléphone: +590 590804040📞
Courrier électronique: dmp-region@cr-guadeloupe.fr📧
Fax: +590 590804159 📠
Région: Guadeloupe🏙️
URL: http://www.cr-guadeloupe.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.eguadeloupe.com🌏 Communication
URL des documents: http://www.eguadeloupe.com🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: Nettoyage des ouvrages situés sur les routes de Guadeloupe
MF18-035
Produits/services: Entretien des routes nationales📦
Brève description:
“La prestation de service concerne, le nettoyage des ouvrages et des équipements d'infrastructure routière situés sur les routes de Guadeloupe. Les...”
Brève description
La prestation de service concerne, le nettoyage des ouvrages et des équipements d'infrastructure routière situés sur les routes de Guadeloupe. Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— de la siignalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
— de l'enlèvement des graffitis et affiches sur les ouvrages,
— du traitement préventif (anti-tag et anti-affiche) des supports,
— de l'enlèvement des salissures, tags, affiches, autocollants, ..., sur les panneaux directionnels et de police,
— du nettoyage haute pression des ouvrages d'infrastructure routière,
— de l'élimination grâce à la vapeur des herbes accumulées au droit des bordures ou des glissières béton,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge, ...).
Ces prestations participent à la sécurité des usagers de la route ainsi qu'à l'image de marque du territoire de la Guadeloupe.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 3 200 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Traitement anti graffitis et anti affiches sur la zone Basse-Terre y compris Baie-Mahault” Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Entretien des routes nationales📦
Lieu d'exécution: Guadeloupe🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Guadeloupe Département d'outre mer de la France
Description du marché:
“Les prestations du lot 1 porteront plus particulièrement sur la zone Basse-Terre y compris Baie-Mahault et traiteront de:
— signalisation adaptée au...”
Description du marché
Les prestations du lot 1 porteront plus particulièrement sur la zone Basse-Terre y compris Baie-Mahault et traiteront de:
— signalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
— enlèvement des graffitis et affiches des bords de routes nationales,
— le traitement préventif (anti-tag et anti-affiche) des supports,
— évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (nom): Performance de l'insertion professionnellle
Critère de qualité (pondération): 10 %
Prix (pondération): 35 %
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 800 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre est conclu pour une période d'1 an à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une...”
Description des renouvellements
L'accord-cadre est conclu pour une période d'1 an à compter de sa date de notification, renouvelable par tacite reconduction à sa date anniversaire pour une période d'1 an; sa durée maximale ne pourra excéder 4 ans.
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de...”
Informations complémentaires
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 1 minimum: 50 000 EUR (HT); Montant maximum: 200 000 EUR (HT) .Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Traitement anti graffitis et anti affiches sur la zone Grande-Terre
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Les prestations du lot 2 porteront plus particulièrement sur la zone Grande-Terre et traiteront de:
— signalisation adaptée au chantier fixe et à la route...”
Description du marché
Les prestations du lot 2 porteront plus particulièrement sur la zone Grande-Terre et traiteront de:
— signalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
— enlèvement des graffitis et affiches des bords de routes nationales,
— le traitement préventif (anti-tag et anti-affiche) des supports,
— évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 800 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de...”
Informations complémentaires
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 2 minimum: 50 000 EUR (HT); Montant maximum: 200 000 EUR (HT) .Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Nettoyage des ouvrages et des équipements d'infrastructure routière
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Guadeloupe département d'outre mer de la France
Description du marché:
“Les prestations du lot 3 concerneront tout le territoire guadeloupéen et traiteront de:
— signalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
—...”
Description du marché
Les prestations du lot 3 concerneront tout le territoire guadeloupéen et traiteront de:
— signalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
— enlèvement des salissures, tags, affiches, autocollants,des panneaux directionnels et de police,-remplacement des films rétroréfléchissants de classe 2 sur les panneaux de police,
— nettoyage haute pression des ouvrages d'infrastructure routière,
— évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 800 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de...”
Informations complémentaires
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 3 minimum: 50 000 EUR (HT); Montant maximum: 200 000 EUR (HT). Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Désherbage des pieds de bordures et de glissières
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché:
“Les prestations du lot 4 concerneront tout le territoire guadeloupéen et traiteront de:
— la signalisation adaptée au chantier mobile et à la route...”
Description du marché
Les prestations du lot 4 concerneront tout le territoire guadeloupéen et traiteront de:
— la signalisation adaptée au chantier mobile et à la route concernée,
— de l'élimination grâce à la vapeur des herbes accumulées au droit des bordures ou des glissières béton,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitements.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 800 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de...”
Informations complémentaires
Un candidat peut soumissionner à un ou plusieurs lots, il ne peut être attributaire de plus 2 lots, comme indiqué dans le RC. Le délai d'exécution de l'accord-cadre part de la date de sa notification. Montant du lot 4 minimum: 50 000 EUR (HT); Montant maximum: 200 000 EUR (HT) .Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours (soit 6 mois) à compter de la date limite de réception des offres.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Néant
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-08-16
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2018-08-17
10:00 📅
Informations complémentaires Informations complémentaires
Se référer au règlement de la consultation
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 590814538📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr📧
URL: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.fr🌏 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Guadeloupe
Adresse postale: 6 rue Victor Hugues
Commune postale: Basse-Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +590 590814538📞
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr📧
URL: http://www.guadeloupe.tribunal-administratif.frG🌏
Source: OJS 2018/S 135-308710 (2018-07-13)
Informations complémentaires (2018-08-14) Informations juridiques, économiques, financières et techniques Base juridique
Description
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“La prestation de service concerne, le nettoyage des ouvrages et des équipements d'infrastructure routière situés sur les routes de Guadeloupe. Les...”
Brève description
La prestation de service concerne, le nettoyage des ouvrages et des équipements d'infrastructure routière situés sur les routes de Guadeloupe. Les entreprises désignées pour ces prestations, traiteront plus particulièrement:
— de la signalisation adaptée au chantier fixe et à la route concernée,
— de l'enlèvement des graffitis et affiches sur les ouvrages,
— du traitement préventif (anti-tag et anti-affiche) des supports,
— de l'enlèvement des salissures, tags, affiches, autocollants,…, sur les panneaux directionnels et de police,
— du nettoyage haute pression des ouvrages d'infrastructure routière,
— de l'élimination grâce à la vapeur des herbes accumulées au droit des bordures ou des glissières béton,
— de l'évacuation des déchets collectés vers les centres de traitement adaptés (décharge,…).
Ces prestations participent à la sécurité des usagers de la route ainsi qu'à l'image de marque du territoire de la Guadeloupe.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 135-308710
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Emplacement du texte à modifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Ancienne valeur
Texte: 16.8.2018 (12:00)
Nouvelle valeur
Texte: 27.8.2018 (12:00)
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7)
Emplacement du texte à modifier: Modalité d'ouverture des offres
Ancienne valeur
Texte: 17.8.2018 (12:00)
Nouvelle valeur
Texte: 28.8.2018 (12:00)
Source: OJS 2018/S 158-363041 (2018-08-14)