Modernisation de terrains de sports extérieurs

Commune de Massy

Transformation du terrain de rugby gazonné Lamarre en terrain de rugby en gazon synthétique à double classement Fff5 et Irb/Ffr catégorie B, clôture et pare-ballon au stade Ladoumegue, installation d'un éclairage sportif E2 600 Lux, espace Villaine: régénération de 4 courts de tennis plein air en résine synthétique. Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-05-07. L'appel d'offres a été publié le 2018-04-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune de Massy

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Essonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-04-12	Avis de marché
2018-06-28	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-04-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Gazon artificiel
Numéro de référence: T18027
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Gazon artificiel 📦
Code CPV supplémentaire: Gazon artificiel 📦
Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports 📦
Installation d'appareils d'éclairage extérieur 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Massy
Adresse postale: 1 avenue du général de Gaulle
Code postal: 91300
Commune postale: Massy
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-massy.fr 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
Téléphone: +33 160137403 📞
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-12 📅
Date limite de soumission: 2018-05-07 📅
Date de publication: 2018-04-14 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 073-161158
Numéro JO-S: 73
Informations complémentaires

2 tranches optionnelles: TO1: aménagement du joug et TO2: aménagement du joug avec matériaux naturels — délai affermissement: 1 mois à compter de la notification outre les variantes exigées au 2.4 du présent. Règlement de consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Transformation d'un terrain de rugby gazonné en terrain synthétique
Numéro du lot: 1
Brève description:

Transformation du terrain de rugby gazonné Lamarre en terrain de rugby en gazon synthétique à double classement Fff5 et Irb/Ffr catégorie B, clôture et pare-ballon.

Durée de l'accord: 3 mois
Description des options:

Variante imposée nº 1: remplissage en matériaux naturels du terrain de rugby. La remise d'autres offres variantes que celle-ci n'est pas autorisée possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Informations complémentaires:

Intitulé du lot: Rénovation de 4 courts de tennis
Numéro du lot: 2
Brève description: Rénovation de 4 courts de tennis plein air en résine à l'espace Vilaine.
Informations complémentaires:

Outre les variantes exigées au 2.4 du présent règlement de consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation.

Intitulé du lot: Eclairage d'un terrain de rugby
Numéro du lot: 3
Brève description: Eclairage du terrain de rugby Lamarre en E/2 600 lux.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés,

— formulaire Dc 1, lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire Dc 2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3

— si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.

Situation économique et financière:

— bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi,

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— IBAN (souhaité),

Capacité technique et professionnelle:

— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— échantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— lot 1: certificats Qualisport 102, 103 Qualipaysage P220sy, Tn4 et Me,

— lot 2: Qualisport 550 et 551,

— lot 3: Qualifelec Brt1, Brt2, Mie 1 et E1.

Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence. Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix actualisables. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 j. Modalités de financement des prestations: le présent marché est passé à prix forfaitaires.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-05-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique — moyens matériels et humains, méthodologie
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Valeur technique — PAQ
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom): Valeur technique — SOSED
Valeur technique — qualité des revêtements synthétiques et de la couche de souplesse (lots 1 et 2)
Valeur technique — fiches techniques des fournitures nécessaires à la réalisation du chantier et leur provenance
Valeur technique — conformité des matériaux par rapport au CCTP
Valeur technique — proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de garanties contractuelles et notamment des extensions de garantie au-delà de 10 ans
Délai d'exécution — programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de livraison
Délai d'exécution — amélioration des délais de réalisation
Pondération du prix: 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21910377700013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.info/ 🌏
URL des documents: http://www.marches-publics.info/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: S'adresser au greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2018/S 073-161158 (2018-04-12)

Avis d'attribution de marché (2018-06-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Transformation du terrain de rugby gazonné Lamarre en terrain de rugby en gazon synthétique à double classement Fff5 et Irb/Ffr catégorie B, Clôture et pare-ballon au Stade Ladoumegue, Installation d'un éclairage sportif E2 600 Lux, Espace Villaine: régénération de 4 courts de tennis plein air en résine synthétique.forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot

Valeur totale du marché: 1134923.91 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1 avenue du Général de Gaulle

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-28 📅
Date de publication: 2018-07-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 125-284112
Se réfère à l'avis: 2018/S 073-161158
Numéro JO-S: 125
Informations complémentaires

2 tranches optionnelles: To1: aménagement du Joug et To2: aménagement du Joug avec matériaux naturels — Délai affermissement: 1 mois à compter de la notification outre les variantes exigées au 2.4 du présent règlement de consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Transformation du terrain de rugby gazonné Lamarre en terrain de rugby en gazon synthétique à double classement Fff5 et Irb/Ffr catégorie B, clôture et pare-ballon

Description des options:

Variante imposée nº 1:remplissage en matériaux naturels du terrain de rugby. La remise d'autres offres variantes que celle-ci n'est pas autorisée possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires:

Brève description: Rénovation de 4 courts de tennis plein air en résine à l'espace Vilaine
Informations complémentaires:

Outre les variantes exigées au 2.4 du présent Règlement de Consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation

Brève description: Eclairage du terrain de rugby Lamarre en E/2 600 lux
Informations complémentaires:

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique — Moyens matériels et humains, méthodologie
Valeur technique — Paq
Valeur technique — Sosed
Valeur technique — Qualité des revêtements synthétiques et de la couche de souplesse (lots 1 et 2)
Valeur technique — Fiches techniques des fournitures nécessaires à la réalisation du chantier et leur provenance
Valeur technique — Conformité des matériaux par rapport au CCTP
Valeur technique — Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de garanties contractuelles et notamment des extensions de garantie au-delà de 10 ans
Délai d'exécution — Programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de livraison
Délai d'exécution — Amélioration des délais de réalisation

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-12 📅

Référence
Informations complémentaires

Le marché est à prix global et forfaitaire. Le montant précisé pour le lot nº 1 inclut les tranches optionnelles (tranche 1 pour 142 495 EUR (HT) et tranche 2 pour 3 404 EUR (HT). Ces tranches seront affermies, le cas échéant, dans un délai d'1 mois à compter de la notification initiale du marché. Le marché est d'une durée de 3 mois — période de préparation incluse — à compter de sa notification. Les pièces du marché sont consultables à la mairie de Massy de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 bureau B431, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 01.60.13.73.06 ou 01.60.13.75.28

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: S'adresser au greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2018/S 125-284112 (2018-06-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage (>20 nouveaux marchés)

Aménagements (>20)

Aménagements divers (>20)

Produits artificiels (1)