Marché de travaux pour la réalisation de la XX campagne de peinture de la Tour Eiffel

Avis de marché (2018-07-20)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SETE — La Tour Eiffel
Numéro d'enregistrement national: 48262252900030
Adresse postale: 1 quai de Grenelle
Commune postale: Paris
Code postal: 75015
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: M. Grégoire Augé
Téléphone: +33 144112346 📞
Courrier électronique: marches@toureiffel.paris 📧
Fax: +33 144112431 📠
Région: Paris 🏙️
URL: https://sete.toureiffel.paris/fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_JP9VbAgz3G 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_JP9VbAgz3G 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Loisirs

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la réalisation de la XX campagne de peinture de la Tour Eiffel M43/2018”
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Brève description:
“La présente consultation porte sur la XX campagne de peinture de la Tour Eiffel.”

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture 📦
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 5 avenue Anatole-France, Champ de Mars, 75007 Paris.
Description du marché:
“La présente consultation porte sur la XX campagne de peinture de la Tour Eiffel et comprend notamment les travaux suivants (liste non exhaustive): 1)...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 37
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 5
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critère 1: capacité économique et financière du candidat (20 %). Critère 2: moyens humains du candidat (30 %). Critère 3: Capacités professionnelles du...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅
Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Clause de variation de prix. Clause de réexamen.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Cf. RC.
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-09-04 12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2018-09-19 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6

Informations complémentaires
Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
La facturation électronique sera acceptée
Le paiement électronique sera utilisé
Informations complémentaires

“Consultation totalement dématérialisée. Visite facultative organisée. Une visite du site est possible entre le 1 et le 7.8.2018. Une demande devra être...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-tribunal-de-paris 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: parvis du Tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
URL: https://www.tribunal-de-paris.justice.fr/75/le-tribunal-de-paris 🌏
Source: OJS 2018/S 140-319433 (2018-07-20)

Modification d'un marché /d'une concession en cours (2020-06-29)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sète
Adresse postale: 75007
Code postal: 75007
Personne de contact: Karine Callet

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux pour la réalisation de la XX campagne de peinture de la tour Eiffel M43/2018”
Description
Description du marché:
“Le marché comprend les travaux suivants: 1) Installations générales; 2) Échafaudages et filets; 3) Décapage de la peinture sous confinement d'un périmètre...”    Afficher plus
Durée de l'accord
Date de début: 2019-04-08 📅
Date de fin: 2021-12-31 📅

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 072-169493

Attribution du marché
Numéro de contrat: M 43/2018
Nom et adresse du contractant
Adresse postale: 30 avenue du Général Leclerc
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 33485510.20 💰

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Avenant nº 2.
Organe de révision
Commune postale: Paris
Source: OJS 2020/S 127-309747 (2020-06-29)