Remplacement complet en travaux tous corps d'état de 3 ascenseurs de charge du restaurant universitaire de Cachan. Les travaux devront s'effectuer impérativement avant août 2019 et en tenant compte des contraintes d'exploitation du site.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-12-06.
L'appel d'offres a été publié le 2018-11-16.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de remplacement de monte charges au restaurant universitaire de Cachan
18-4500-178”
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Brève description:
“Remplacement complet en travaux tous corps d'état de 3 ascenseurs de charge du restaurant universitaire de Cachan. Les travaux devront s'effectuer...”
Brève description
Remplacement complet en travaux tous corps d'état de 3 ascenseurs de charge du restaurant universitaire de Cachan. Les travaux devront s'effectuer impérativement avant août 2019 et en tenant compte des contraintes d'exploitation du site.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Description du marché: Travaux de remplacement de monte charges au restaurant universitaire de Cachan.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 9
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche ferme correspond aux travaux de remplacement d'un monte-charge 1 000 kg...”
Description des options
Le présent marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle. La tranche ferme correspond aux travaux de remplacement d'un monte-charge 1 000 kg et d'un monte-charge 300 kg. La tranche optionnelle correspond aux travaux de remplacement d'un monte-charge de 300 kg. Les prix forfaitaires de la tranche ferme et de la tranche optionnelle figurent dans le Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) annexé à l'acte d'engagement. L'exécution de la tranche optionnelle est soumise à la notification au titulaire d'une décision d'affermissement prise par le maître d'ouvrage. Cette décision sera transmise soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par voie électronique (courriel). Cette décision interviendra dans la période de temps suivante: entre le 2.1.2019 et le 29.3.2019. En cas de retard ou de non affermissement, le titulaire ne bénéficiera d'aucune indemnité d'attente ou de dédit.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Se référer au CCTP du marché concerné pour la description exhaustive des travaux.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1),
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement...”
Liste et brève description des conditions
— lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (formulaire DC1),
— déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (formulaire DC2),
— documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat,
— copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s), si le candidat est en redressement judiciaire,
— références contrôlables (ou attestations des précédents clients) des principaux travaux réalisés au cours des 3 dernières années représentatifs de ceux objet du marché,
— les qualifications professionnelles du candidat.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-12-06
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-12-06
14:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“La visite des lieux est obligatoire. La personne à contacter, préalablement à toute visite est: M. Pierre Jegou: +33 145170630 — +33 612243238,...”
La visite des lieux est obligatoire. La personne à contacter, préalablement à toute visite est: M. Pierre Jegou: +33 145170630 — +33 612243238, pierre.jegou@crous-creteil.fr — Lors de cette visite, le titulaire sera tenu de reconnaître le chantier et ses sujétions (géométrie, dimensions, moyens d'accès à sa disposition …), ou le support sur lequel il va être amené à œuvrer ou à mettre en place. L'adresse du restaurant est la suivante: Restaurant L'Arlequin, 60 rue Camille Desmoulins, 94234 Cachan Cedex.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Fax: +33 160566610 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel contre la présente procédure de passation, devant le président du tribunal...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé précontractuel contre la présente procédure de passation, devant le président du tribunal administratif de Melun, avant la signature du marché public. Le candidat peut, s'il le souhaite, exercer un référé contractuel contre la présente procédure de passation, devant le président du tribunal administratif de Melun, dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). Tout concurrent évincé d'un contrat administratif, peut, s'il le souhaite, exercer un recours en contestation de validité du contrat devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées.
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 224-511837 (2018-11-16)