Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil L'Échat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
Le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil L'Échat et la gare de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-02-14.
L'appel d'offres a été publié le 2018-12-14.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil L'Échat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de...”
Titre
Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil L'Échat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
2018PN043_cand
Le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil L'Échat et la gare de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
Le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil L'Échat et la gare de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 60
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 8
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— critère nº 1: références techniques pour des travaux similaires: 60 %,
— critère nº 2: moyens humains et techniques et organisation générale: 40 %.” Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Achats de travaux, quelle qu'en soit la valeur, susceptibles d'être effectués dans le cadre d'avenants et dans les conditions prévues dans les documents du...”
Description des options
Achats de travaux, quelle qu'en soit la valeur, susceptibles d'être effectués dans le cadre d'avenants et dans les conditions prévues dans les documents du marché et possibilité de conclure des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires sans nouvelle mise en concurrence.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Chaque candidat indique s'il se présente seul ou en groupement. Le candidat fournit le formulaire «lettre de candidature DC1», avec le cas échéant...”
Liste et brève description des conditions
Chaque candidat indique s'il se présente seul ou en groupement. Le candidat fournit le formulaire «lettre de candidature DC1», avec le cas échéant désignation du mandataire par ses cotraitants (ou équivalent), disponible à l'adresse suivante: www.marches-publics.gouv.fr — Consultation en cours — recherche rapide — le numéro 2018pn043. Si le candidat est en redressement judiciaire, il joint à ce formulaire une copie du ou des jugements prononcés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) le chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et la part affectée respectivement aux prestations d'aménagements et d'équipement...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) le chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et la part affectée respectivement aux prestations d'aménagements et d'équipement techniques (CEA/CET);
2) uniquement pour le mandataire pour lequel l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, les bilans ou extraits de bilans des 3 dernières années sont demandés. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des documents demandés relatifs à sa capacité financière. Pour la présentation de ces éléments, le candidat doit compléter obligatoirement le cadre de réponse concernant la capacité économique et financière après avoir téléchargé le fichier à l'adresse suivante: www.marchespublics.gouv.fr (fichiers Excel — onglet capacités — 2018pn043-cadre de réponse) le fichier renseigné de chaque lot devra être inséré dans le dossier de candidature en format électronique.
“L'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques devra justifier d'un chiffre d'affaires annuel global minimal sur les 3 dernières années de...”
L'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques devra justifier d'un chiffre d'affaires annuel global minimal sur les 3 dernières années de 13 600 000 EUR.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Niveaux minimaux de capacité professionnelle et technique exigés: chaque candidat ou chaque groupement devra fournir pour son entreprise les documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
Niveaux minimaux de capacité professionnelle et technique exigés: chaque candidat ou chaque groupement devra fournir pour son entreprise les documents listés ci-après pour attester de sa capacité:
1) références: il est demandé au candidat 3 références significatives réceptionnées ou réalisées à un stade de 50 % d'avancement au moins, sur les 8 dernières années, concernant des marchés de travaux tous corps d'état d'aménagement et d'équipements techniques (CEA/CET) sur des opérations similaires, c'est-à-dire des opérations relatives à des travaux d'aménagements de locaux techniques dans des contextes particuliers tels que tunnels routiers ou ferroviaires, bâtiments ou bâtiments industriels. Les candidats, notamment s'agissant des sociétés nouvellement créées, peuvent apporter la preuve de leur capacité par tout moyen;
2) déclaration des effectifs par candidat;
3) description de matériel/outillage: les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de capacité indiqués par l'entité adjudicatrice sont éliminées. L'appréciation des capacités financières, professionnelles et techniques est globale. Celles-ci peuvent être détenues par le mandataire ou apportées par un cotraitant, en cas de groupement, ou un sous-traitant. Le soumissionnaire est donc invité à faire connaître dès ce stade ses éventuels sous-traitants. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés aux rubriques III.1.1), III.1.2) et III.1.3) de l'avis de marché, si ceux-ci peuvent être obtenus par l'entité adjudicatrice directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique. Les candidats doivent alors faire figurer dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace dont l'accès doit être gratuit. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements déjà transmis dans le cadre d'une précédente consultation et toujours valides, en précisant dans ce cas de quelle consultation il s'agit. La suite du III.1.3) est indiquée dans l'annexe de l'AAPC.
Afficher plus Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à 1 demande.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur fonds propres et par emprunts et/ou subventions. Le délai maximal de paiement des acomptes est fixé à 30 jours à compter de la constatation...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement sur fonds propres et par emprunts et/ou subventions. Le délai maximal de paiement des acomptes est fixé à 30 jours à compter de la constatation du service fait par le maître de l'ouvrage. Le délai de constatation du service fait est fixé à 15 jours à compter de la transmission par le titulaire du projet de décompte mensuel dans Ediflex (appelé situation de travaux dans la convention d'interchange annexée au CCAP). Le marché est traité à prix révisable. Versement d'avance prévue au marché et d'acomptes dans le cas où le marché est passé avec un groupement conjoint, les travaux exécutés par chacun d'entre eux font l'objet d'un paiement à compte unique ouvert au nom du groupement ou du mandataire.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Ce marché sera confié à un opérateur économique unique ou à un groupement d'opérateurs économiques. Aucune forme exigée. En cas de groupement conjoint ou...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Ce marché sera confié à un opérateur économique unique ou à un groupement d'opérateurs économiques. Aucune forme exigée. En cas de groupement conjoint ou toute forme de groupement équivalente, le mandataire doit être solidaire. Il est précisé que les candidats ne peuvent se présenter en qualité de candidat individuel et de membres d'un ou plusieurs groupements et en qualité de membres de plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-02-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Le présent marché est mixte. Il comprend une partie traitée à prix forfaitaire, et une partie à bons de commande traitée à prix unitaires sans montant...”
Le présent marché est mixte. Il comprend une partie traitée à prix forfaitaire, et une partie à bons de commande traitée à prix unitaires sans montant minimum ni montant maximum, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics. Pour le maintien en condition opérationnelle des équipements, les bons de commande seront émis au fur et à mesure de l'achèvement des travaux des ouvrages annexes concernés. Il est précisé que le présent marché ne conférera pas de droit d'exclusivité au titulaire sur les prestations relatives au maintien en condition opérationnelle des équipements. Ainsi, la Société du Grand Paris se réservera la faculté de conclure avec d'autres opérateurs économiques des marchés, répondant à des besoins précis et spécifiques en lien avec le maintien en condition opérationnelle des équipements. La Société du Grand Paris souhaite informer les candidats que les qualifications suivantes sont recherchées pour la réalisation des travaux.
Qualification Qualibat recommandées (ou équivalent):
— 1321 Canalisations d'assainissement (technicité confirmée),
— 2113 Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant,
— 3212 Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée),
— 3813 Tous types de bardage (technicité supérieure),
— 4412 Métallerie (technicité confirmée),
— 5112 Plomberie sanitaire (technicité confirmée),
— 5412 Climatisation (technicité confirmée),
— 1341 Aménagements de chaussées et trottoirs,
— 1331 Poteaux et clôtures,
— 1351 Espaces verts,
— 1142 Démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée).
Qualifelec:
— courants faibles 61: CF2: AV, GT, ST, TC: étude et réalisation dans l'un des domaines à partir d'un cahier des charges + mention FO, avec conception dans l'un des domaines,
— installations électriques 40: E2 classe 3 (11 à 49 exécutants) moyens et gros tertiaire industrie ou qualification équivalente active à partir de 2019: qualification installations électriques (44&45) MGTI classe 3 attestation complémentaire:
—— CVC: attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes code de l'environnement article R. 500 43-99.
Les qualifications précitées ci-dessus ne serviront pas aux jugements des capacités ou à la sélection des candidats mais seront exigées en exécution de marché en cas de sous-traitance des travaux concernés. L'annexe du présent avis est disponible sur: www.marches- publics.gouv.fr — consultation en cours recherche rapide le numéro 2018pn043. Sommaire de l'annexe: suite du paragraphe I.3) de l'AAPC — communication: les offres ou les demandes de participation. Suite du paragraphe II.2) de l'AAPC — codes CPV additionnels. Suite du paragraphe II.2.4) de l'AAPC — description des prestations suite du paragraphe II.2.7) de l'AAPC — durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique. Suite du paragraphe II.2.14) de l'AAPC — informations complémentaires. Suite du paragraphe III.1.3) de l'AAPC — capacité technique et professionnelle: niveaux minimums de capacités exigés — critères de sélection des candidatures — présentation des candidatures — questions/réponses — nouvelles modalités réglementaires pour la mise à disposition des documents administratifs. Suite du paragraphe III.2) de l'AAPC — conditions liées au marché: assurances. Suite du IV.1.1) de l'AAPC — type de procédure: insertion par l'activité économique — accès PME aux marchés de la SGP. Suite du paragraphe IV.2.3) de l'AAPC — date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés. Suite de l'article VI.3): les informations relatives à la dématérialisation sont décrites dans l'annexe AAPC.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Source: OJS 2018/S 244-559488 (2018-12-14)
Avis d'attribution de marché (2022-11-08) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: société du Grand Paris
Numéro d'enregistrement national: 52504601700048
Adresse postale: immeuble Moods - 2-4 mail de la petite Espagne - cs10011
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis
Code postal: 93212
Personne de contact: Josselin DEKOCK
Courrier électronique: marches-sgp@societedugrandparis.fr📧
Région: Ile-de-France🏙️
URL: https://www.societedugrandparis.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.gouv.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil l'echat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de...”
Titre
marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil l'echat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
2018PN043
Afficher plus
Brève description:
“le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil l'echat et la gare...”
Brève description
le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil l'echat et la gare de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 41 863 300 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: val-De-Marne
Description du marché:
“le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil l'echat et la gare...”
Description du marché
le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre la gare de Créteil l'echat et la gare de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“achats de travaux, quelle qu'en soit la valeur, susceptibles d'être effectués dans le cadre d'avenants et dans les conditions prévues dans les documents du...”
Description des options
achats de travaux, quelle qu'en soit la valeur, susceptibles d'être effectués dans le cadre d'avenants et dans les conditions prévues dans les documents du marché et possibilité de conclure des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires sans nouvelle mise en concurrence
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 244-559488
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2018PN043
Titre:
“marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre lagare de Créteil l'echat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de la...”
Titre
marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 7 ouvrages annexes répartis entre lagare de Créteil l'echat et la gare de Villejuif Louis Aragon, de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-10-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: urbaine de travaux sas
Numéro d'enregistrement national: 32105797800017
Adresse postale: 2 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry Châtillon
Code postal: 91170
Pays: France 🇫🇷
Région: Ile-de-France🏙️
URL: https://urbaine.fayat.com/fr🌏
Le contractant est une PME
Nom: darras et jouanin sas
Numéro d'enregistrement national: 77572541900086
Adresse postale: 2 rue des Sables
Nom: satelec sas
Numéro d'enregistrement national: 97120154600043
Adresse postale: 24 avenue du Général de Gaulle
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 41 863 300 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
“le présent marché peut être consulté, sursimple demande, au siège de la SGP, dont l'adresse figure à la section I l'entité adjudicatrice, sous réserve des...”
le présent marché peut être consulté, sursimple demande, au siège de la SGP, dont l'adresse figure à la section I l'entité adjudicatrice, sous réserve des secrets protégés par la loi