Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 12 ouvrages annexes répartis entre les gares de Pont de Sèvres et de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
Le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 12 ouvrages annexes répartis entre les gares de Pont de Sèvres et de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. La description des travaux est précisée dans l'annexe de l'AAPC.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-01-14.
L'appel d'offres a été publié le 2018-11-13.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 12 ouvrages annexes répartis entre les gares de Pont de Sèvres et de Villejuif Louis Aragon de la ligne...”
Titre
Marché de travaux d'aménagement tous corps d'état de 12 ouvrages annexes répartis entre les gares de Pont de Sèvres et de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express
2018PN042_candidature
Le marché a pour objet la réalisation de travaux d'aménagement tous corps d'état de 12 ouvrages annexes répartis entre les gares de Pont de Sèvres et de Villejuif Louis Aragon de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. La description des travaux est précisée dans l'annexe de l'AAPC.
Le marché a pour objet les travaux d'aménagement des locaux techniques et circulations intérieures des 12 ouvrages annexes entre la gare de Pont de Sèvres et la gare de Villejuif Louis Aragon une fois les travaux de génie civil majoritairement réalisés. Sont inclus les travaux d'équipements techniques (CFO, CVC, CFA, Plomberie) et les VRD en surface des ouvrages en fin des travaux. Ces prestations incluent l'ensemble des études d'exécution sous BIM ainsi que l'ensemble des essais des équipements, et leur maintien en condition opérationnelle (maintenance préventive et corrective) jusqu'à la date de réception du marché. plus de détails dans l'annexe du présent AAPC, téléchargeable via la procédure décrite dans la section VI.3).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 59
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre maximum: 8
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“La Société du Grand Paris procédera à une sélection des candidats au regard des critères pondérés suivants:
— critère nº 1: références techniques pour des...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
La Société du Grand Paris procédera à une sélection des candidats au regard des critères pondérés suivants:
— critère nº 1: références techniques pour des travaux similaires: 60 %,
— critère nº 2: moyens humains et techniques et organisation générale: 40 % plus de détails dans l'annexe du présent AAPC, téléchargeable via la procédure décrite dans la section VI.3).
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Achats de travaux, quelle qu'en soit la valeur, susceptibles d'être effectués dans le cadre d'avenants et dans les conditions prévues dans les documents du...”
Description des options
Achats de travaux, quelle qu'en soit la valeur, susceptibles d'être effectués dans le cadre d'avenants et dans les conditions prévues dans les documents du marché et possibilité de conclure des marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires sans nouvelle mise en concurrence.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Les échanges liés aux demandes de précisions seront effectués prioritairement via la plate-forme PLACE, avec un délai de réponse qui sera précisé, la date...”
Informations complémentaires
Les échanges liés aux demandes de précisions seront effectués prioritairement via la plate-forme PLACE, avec un délai de réponse qui sera précisé, la date et l'heure de réception indiquées par l'horodateur de la plateforme faisant foi. Voir la suite du présent paragraphe dans l'annexe AAPC. La valeur indiquée au II.1.5) et II.2.6) est mentionnée par défaut.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Chaque candidat indique s'il se présente seul ou en groupement. Le candidat fournit le formulaire «lettre de candidature DC1», avec le cas échéant...”
Liste et brève description des conditions
Chaque candidat indique s'il se présente seul ou en groupement. Le candidat fournit le formulaire «lettre de candidature DC1», avec le cas échéant désignation du mandataire par ses cotraitants (ou équivalent), selon le modèle de DC1 fourni en annexe de l'AAPC; consultation en cours Recherche rapide le numéro 2018pn042. Si le candidat est en redressement judiciaire, il joint à ce formulaire une copie du ou des jugements prononcés.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) le chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et la part affectée respectivement aux prestations d'aménagements et d'équipement...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) le chiffre d'affaires global des 3 derniers exercices disponibles et la part affectée respectivement aux prestations d'aménagements et d'équipement techniques (CEA/CET);
2) uniquement pour le mandataire pour lequel l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi, les bilans ou extraits de bilans des 3 dernières années sont demandés. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme équivalent par l'entité adjudicatrice s'il est objectivement dans l'impossibilité de produire l'un des documents demandés relatifs à sa capacité financière. Pour la présentation de ces éléments, le candidat doit compléter obligatoirement le cadre de réponse concernant la capacité économique et financière après avoir téléchargé le fichier à l'adresse suivante: www.marchespublics.gouv.fr (fichiers Excel — onglet capacités — 2018pn042-cadre de réponse) le fichier renseigné de chaque lot devra être inséré dans le dossier de candidature en format électronique.
“L'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques devra justifier d'un chiffre d'affaires annuel global minimal sur les 3 dernières années de...”
L'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques devra justifier d'un chiffre d'affaires annuel global minimal sur les 3 dernières années de 22 000 000 EUR.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Niveaux minimaux de capacité professionnelle et technique exigés: chaque candidat ou chaque groupement devra fournir pour son entreprise les documents...”
Liste et brève description des critères de sélection
Niveaux minimaux de capacité professionnelle et technique exigés: chaque candidat ou chaque groupement devra fournir pour son entreprise les documents listés ci-après pour attester de sa capacité:
1) références: il est demandé au candidat 3 références significatives réceptionnées ou réalisées à un stade de 50 % d'avancement au moins, sur les 8 dernières années, concernant des marchés de travaux tous corps d'état d'aménagement et d'équipements techniques (CEA/CET) sur des opérations similaires, c'est-à-dire des opérations relatives à des travaux d'aménagements de locaux techniques dans des contextes particuliers tels que tunnels routiers ou ferroviaires, bâtiments ou bâtiments industriels. Les candidats, notamment s'agissant des sociétés nouvellement créées, peuvent apporter la preuve de leur capacité par tout moyen;
2) déclaration des effectifs par candidat;
3) description de matériel/outillage: les candidatures qui ne satisfont pas aux niveaux minimaux de capacité indiqués par l'entité adjudicatrice sont éliminées. L'appréciation des capacités financières, professionnelles et techniques est globale. Celles-ci peuvent être détenues par le mandataire ou apportées par un cotraitant, en cas de groupement, ou un sous-traitant. Le soumissionnaire est donc invité à faire connaître dès ce stade ses éventuels sous-traitants. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements mentionnés aux rubriques III.2.1), III.2.2) et III.2.3) de l'avis de marché, si ceux-ci peuvent être obtenus par l'entité adjudicatrice directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique. Les candidats doivent alors faire figurer dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace dont l'accès doit être gratuit. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements déjà transmis dans le cadre d'une précédente consultation et toujours valides, en précisant dans ce cas de quelle consultation il s'agit. La suite du III.1.3) est indiquée dans l'annexe de l'AAPC.
Afficher plus Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“Une retenue de garantie de 5 % du montant du marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie à 1 demande.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur fonds propres et par emprunts et/ou subventions. Le délai maximal de paiement des acomptes est fixé à 30 jours à compter de la constatation...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement sur fonds propres et par emprunts et/ou subventions. Le délai maximal de paiement des acomptes est fixé à 30 jours à compter de la constatation du service fait par le maître de l'ouvrage. Le délai de constatation du service fait est fixé à 15 jours à compter de la transmission par le titulaire du projet de décompte mensuel dans EDIFLEX (appelé situation de travaux dans la convention d'interchange annexée au CCAP). Le marché est traité à prix révisable. Versement d'avance prévue au marché et d'acomptes dans le cas où le marché est passé avec un groupement conjoint, les travaux exécutés par chacun d'entre eux font l'objet d'un paiement à compte unique ouvert au nom du groupement ou du mandataire.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Ce marché sera confié à un opérateur économique unique ou à un groupement d'opérateurs économiques. Aucune forme exigée. En cas de groupement conjoint, le...”
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Ce marché sera confié à un opérateur économique unique ou à un groupement d'opérateurs économiques. Aucune forme exigée. En cas de groupement conjoint, le mandataire doit être solidaire. Il est précisé que les candidats ne peuvent se présenter en qualité de candidat individuel et de membres d'un ou plusieurs groupements et en qualité de membres de plusieurs groupements.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2017/S 200-410780
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-01-14
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Le présent marché est mixte. Il comprend une partie traitée à prix forfaitaire et à prix unitaires, et une partie à bons de commande sans montant minimum ni...”
Le présent marché est mixte. Il comprend une partie traitée à prix forfaitaire et à prix unitaires, et une partie à bons de commande sans montant minimum ni montant maximum, conformément aux dispositions des articles 78 et 80 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatifs aux marchés publics. Pour le maintien en condition opérationnelle des équipements, les bons de commande seront émis au fur et à mesure de l'achèvement des travaux des ouvrages annexes concernés. Il est précisé que le présent marché ne conférera pas de droit d'exclusivité au titulaire sur les prestations relatives au maintien en condition opérationnelle des équipements. Ainsi, la Société du Grand Paris se réservera la faculté de conclure avec d'autres opérateurs économiques des marchés, répondant à des besoins précis et spécifiques en lien avec le maintien en condition opérationnelle des équipements. La Société du Grand Paris souhaite informer les candidats que les qualifications suivantes sont recherchées pour la réalisation des travaux. Qualification Qualibat recommandées (ou équivalent):
— 1321 Canalisations d'assainissement (technicité confirmée),
— 2113 Maçonnerie (technicité supérieure) et béton armé courant,
— 3212 Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée),
— 3813 Tous types de bardage (technicité supérieure),
— 4412 Métallerie (technicité confirmée),
— 5112 Plomberie sanitaire (technicité confirmée),
— 5412 Climatisation (technicité confirmée),
— 1341 Aménagements de chaussées et trottoirs,
— 1331 Poteaux et clôtures,
— 1351 Espaces verts,
— 1142 Démolition par carottage ou sciage (technicité confirmée).
Qualifelec:
— courants faibles 61: CF2: AV, GT, ST, TC: étude et réalisation dans l'un des domaines à partir d'un cahier des charges + mention FO, avec conception dans l'un des domaines,
— installations électriques 40: E2 classe 3 (11 à 49 exécutants) moyens et gros tertiaire industrie ou qualification équivalente active à partir de 2019: qualification installations électriques (44&45) MGTI classe 3 attestation complémentaire: — CVC: attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes code de l'environnement article R. 500 43-99. Décret du 7.5.2009 les qualifications précitées ci-dessus ne serviront pas aux jugements des capacités ou à la sélection des candidats mais seront exigées en exécution de marché en cas de sous-traitance des travaux concernés. L'annexe du présent avis est disponible sur: www.marches-publics.gouv.fr — Consultation en cours Recherche rapide le numéro 2018pn042. Sommaire de l'annexe: suite du paragraphe I.3 de l'AAPC — communication: les offres ou les demandes de participation. Suite du paragraphe II.2) de l'AAPC — codes CPV additionnels suite du paragraphe II.2.4) de l'AAPC — description des prestations suite du paragraphe II.2.7) de l'AAPC — durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique suite du paragraphe II.2.14) de l'AAPC — informations complémentaires suite du paragraphe III.1.3) de l'AAPC — capacité technique et professionnelle: niveaux minimums de capacités exigés — critères de sélection des candidatures — présentation des candidatures — questions/réponses — nouvelles modalités réglementaires pour la mise à disposition des documents administratifs suite du paragraphe III.2) de l'AAPC — conditions liées au marché: assurances suite du IV.1.1) de l'AAPC — type de procédure: insertion par l'activité économique — accès PME aux marchés de la SGP suite du paragraphe IV.2.3) de l'AAPC — date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés suite de l'article VI.3): les informations relatives à la dématérialisation sont décrites dans l'annexe AAPC.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93558
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-montreuil@juradm.fr📧
Source: OJS 2018/S 221-506705 (2018-11-13)