Location longue durée d'une balayeuse aspiratrice compacte neuve sans chauffeur pour le nettoyage des voies et espaces publics

Mairie de Lagny-sur-Marne

Le présent marché est constitué d'un lot unique qui comprend les types de prestations suivantes: - location d'une balayeuse aspiratrice pour une utilisation d'environ 125h/mois soit 1500h/an, sur 60 mois à compter de la date de livraison de la balayeuse - formation du personnel - maintenance préventive et révisions selon les prescriptions du constructeur de la balayeuse. - Maintenance curative et réparation / remplacement des pièces défaillantes / d'usures pendant et après la garantie constructeur. - Intervention de dépannage / remorquage sur la voie publique dans un délai de 3 heures (pénalités selon Ccag si délai supérieur à 3h) - remise en service à la suite d'une panne sous 48 heures (j. Ouvrés) - mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice relais de type et caractéristique similaire en cas d'immobilisation supérieur à 72 heures (j. Ouvrés) (pénalités selon Ccag si délai supérieur à 72h (j. Ouvrés)). Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Europe service

Qui ?

• Mairie de Lagny-sur-Marne

Qu'est-ce que c'est ?

• Services immobiliers › Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres

Où ?

• Ile-de-France › Seine-et-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-12-19	Avis de marché
2019-04-11	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-12-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres
Numéro de référence: 2018-11-30
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres 📦
Code CPV supplémentaire: Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Lagny-sur-Marne
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville
Code postal: 77400
Commune postale: Lagny-sur-Marne
Contact
Adresse Internet: http://www.lagny-sur-marne.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@marneetgondoire.fr 📧
URL des documents: http://www.lagny-sur-marne.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.lagny-sur-marne.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-19 📅
Date limite de soumission: 2019-02-08 📅
Date de publication: 2018-12-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 246-565078
Numéro JO-S: 246
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.lagny-sur-marne.fr/ - La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires Dc1 et Dc2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (Dume). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Echantillons ou maquettes exigés: Un essai de la balayeuse aspiratrice proposée par le candidat sera obligatoirement réalisé. Les essais seront organisés au Centre Technique Municipal, 54 rue Ampère 77400 Lagny sur Marne à 10h les jours ouvrés des semaines 4 et 5 (2019), les candidats devront contactés le secrétariat des service techniques au 01 64 30 56 59 pour proposer un jour de démonstration. Le modèle présenté par le candidat devra avoir les caractéristiques similaires à celui proposé sur la durée de la location. La note sur 15 points de l'essai sera décomposée comme suit: Vitesse de déplacement en circulation, maniabilité de la balayeuse et présence et efficience des aides à la conduite. (5 pts) mode de travail, vitesse de balayage, efficacité du balayage et de l'aspiration selon l'environnement, essai de vidage en élévation. (5 pts) Démonstration de l'entretien et du nettoyage à effectuer quotidiennement à la fin de la journée de balayage. (5 pts). Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le réglement de la consultation

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 60 mois
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Prestations réglées par un prix global forfaitaire prix fermes. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-02-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21770243000018
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.lagny-sur-marne.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.lagny-sur-marne.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Prochaine consultation en 2023 si les besoins sont toujours existants

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Fax: +33 160566610 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du Tribunal Administratif de Melun à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2018/S 246-565078 (2018-12-19)

Avis d'attribution de marché (2019-04-11)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché est constitué d'un lot unique qui comprend les types de prestations suivantes: — location d'une balayeuse aspiratrice pour une utilisation d'environ 125 h/mois soit 1 500 h/an, sur 60 mois à compter de la date de livraison de la balayeuse, — formation du personnel, — maintenance préventive et révisions selon les prescriptions du constructeur de la balayeuse, — maintenance curative et réparation / remplacement des pièces défaillantes / d'usures pendant et après la garantie constructeur, — Intervention de dépannage / remorquage sur la voie publique dans un délai de 3 heures (pénalités selon CCAG si délai supérieur à 3:00), — remise en service à la suite d'une panne sous 48 heures (j. ouvrés), — mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice relais de type et caractéristique similaire en cas d'immobilisation supérieur à 72 heures (j. ouvrés) (pénalités selon CCAG si délai supérieur à 72 h (j. ouvrés)). Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

Valeur totale du marché: 239 400 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Courrier électronique: commandepublique@marneetgondoire.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-11 📅
Date de publication: 2019-04-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 073-173555
Se réfère à l'avis: 2018/S 246-565078
Numéro JO-S: 73

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché est constitué d'un lot unique qui comprend les types de prestations suivantes:

— location d'une balayeuse aspiratrice pour une utilisation d'environ 125 h/mois soit 1 500 h/an, sur 60 mois à compter de la date de livraison de la balayeuse,

— formation du personnel,

— maintenance préventive et révisions selon les prescriptions du constructeur de la balayeuse,

— maintenance curative et réparation / remplacement des pièces défaillantes / d'usures pendant et après la garantie constructeur,

— Intervention de dépannage / remorquage sur la voie publique dans un délai de 3 heures (pénalités selon CCAG si délai supérieur à 3:00),

— remise en service à la suite d'une panne sous 48 heures (j. ouvrés),

— mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice relais de type et caractéristique similaire en cas d'immobilisation supérieur à 72 heures (j. ouvrés) (pénalités selon CCAG si délai supérieur à 72 h (j. ouvrés)). Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché unique.

— intervention de dépannage / remorquage sur la voie publique dans un délai de 3 heures (pénalités selon CCAG si délai supérieur à 3 h),

Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-04-10 📅
Nom: Europe service
Adresse postale: Parc activités de Tronquières, avenue du Garric
Commune postale: Aurillac
Code postal: 15000
Pays: France 🇫🇷
Cantal 🏙️
Valeur totale du marché: 239 400 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif de Melun à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2019/S 073-173555 (2019-04-11)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services immobiliers (20 nouveaux marchés)

Services de crédit-bail ou de location de biens immobiliers propres (1)