Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — programme 2018

Département de la Lozère

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-10-19. L'appel d'offres a été publié le 2018-09-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Département de la Lozère

Qu'est-ce que c'est ?

• Camions à carrosserie ouverte et à plate-forme › Camions à benne basculante
• Chariots élévateurs, chariots de manutention, tracteurs à plate-forme utilisés dans les gares › Chariots élévateurs
• Fourgons intégrés › Fourgonnettes
• Fourgons intégrés › Fourgons tôlés
• Machines de génie civil › Compacteurs
• Outils à main divers › Outils pour travaux routiers
• Véhicules automobiles à usage spécifique › Véhicules utilitaires
• Véhicules à moteur › Voitures particulières

Où ?

• Languedoc-Roussillon › Lozère

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-09-14	Avis de marché
2019-01-17	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-09-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Véhicules à moteur
Numéro de référence: Lb
Brève description:

Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — programme 2018

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Véhicules à moteur 📦
Code CPV supplémentaire: Camions à benne basculante 📦
Chariots élévateurs 📦
Fourgons tôlés 📦
Compacteurs 📦
Véhicules utilitaires 📦
Fourgonnettes 📦
Voitures particulières 📦
Outils pour travaux routiers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Lozère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Mixte

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Lozère
Adresse postale: Rue de la Rovère
Code postal: 48001
Commune postale: Mende
Contact
Adresse Internet: http://www.lozere.fr 🌏
Courrier électronique: marches@lozere.fr 📧
Téléphone: +33 466496663 📞
Fax: +33 466492786 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-14 📅
Date limite de soumission: 2018-10-19 📅
Date de publication: 2018-09-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 179-405141
Numéro JO-S: 179
Informations complémentaires

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 10 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 338 800 EUR 💰
Intitulé du lot: Un camion avec boite robotisée 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bi-benne — twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m
Numéro du lot: 1
Brève description:

Un camion avec boite robotisée 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bi-benne — twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m

Valeur estimée hors TVA: 200 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 10 mois
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 10 mois.

Intitulé du lot: Un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m
Numéro du lot: 2
Brève description:

Tranche ferme: un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m

Valeur estimée hors TVA: 225 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 tonnes
Numéro du lot: 3
Brève description: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 tonnes.
Valeur estimée hors TVA: 32 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 2 mois.

Intitulé du lot: 2 camions 4x2 tri-benne — 7 tonnes — 3 places
Numéro du lot: 4
Brève description: 2 camions 4x2 tri-benne — 7 tonnes — 3 places
Valeur estimée hors TVA: 104 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 7 mois.

Intitulé du lot: Un fourgon tôlé poids lourd 4x2 — 5 places
Numéro du lot: 5
Brève description: Un fourgon tôlé poids lourd 4x2 — 5 places
Valeur estimée hors TVA: 68 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 8 mois.

Intitulé du lot: Un fourgon tôlé 3 places
Numéro du lot: 6
Brève description: Un fourgon tôlé 3 places
Valeur estimée hors TVA: 28 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 6 mois.

Intitulé du lot: Un compacteur pneus articulé 8-10 tonnes
Numéro du lot: 7
Brève description: Un compacteur pneus articulé 8-10 tonnes
Valeur estimée hors TVA: 72 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (Satese)
Numéro du lot: 8
Brève description: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (Satese).
Valeur estimée hors TVA: 16 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 4 mois.

Intitulé du lot: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA)
Numéro du lot: 9
Brève description: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA)
Intitulé du lot: 2 voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes
Numéro du lot: 10
Brève description: 2 voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes.
Informations complémentaires:

Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 9 mois.

Intitulé du lot: Une voiture particulière diesel segment B 5 places — 5 portes (LDA)
Numéro du lot: 12
Brève description: Une voiture particulière diesel segment B 5 places — 5 portes (LDA).
Valeur estimée hors TVA: 12 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Une voiture particulière diesel 4 roues motrices — 5 places — 5 portes (LDA)
Numéro du lot: 13
Brève description: Une voiture particulière diesel 4 roues motrices — 5 places — 5 portes (LDA).
Valeur estimée hors TVA: 20 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Un point à temps à pompe
Numéro du lot: 14
Brève description: Un point à temps à pompe
Valeur estimée hors TVA: 40 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Une voiture particulière électrique — 5 places — 5 portes
Numéro du lot: 15
Brève description: Une voiture particulière électrique — 5 places — 5 portes.
Valeur estimée hors TVA: 24 800 EUR 💰
Intitulé du lot: 2 voitures particulières diesel segment B — 5 places — 5 portes
Numéro du lot: 11
Brève description:

Tranche ferme: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes tranche optionnelle: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cocontractants (DC1 ou équivalent);

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Renseignements permettant d'évaluer l'expérience du candidat et des opérateurs économiques intervenant pour son compte, ses capacités professionnelles, techniques et financières;

Liste des principales prestations effectuées au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat;

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix fermes. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-10-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique et formation
Critère de qualité (pondération): 45.0
Critère de qualité (nom): Délai de livraison
Critère de qualité (pondération): 10.0
Critère de coût (nom): Coût du cycle de vie du véhicule
Critère de coût (pondération): 45.0
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40.0
Prix (pondération): 50.0
Critère de qualité (nom): Valeurs techniques, de sécurité
Critère de qualité (pondération): 30.0
Critère de qualité (nom): La valeur environnementale, émission de CO2
Critère de qualité (pondération): 20.0
Critère de coût (pondération): 50.0
Critère de qualité (pondération): 50.0
Critère de qualité (nom): Valeurs techniques de sécurité
Prix (pondération): 70.0
Critère de qualité (nom): Les prestations de formation à la mise en route et d'assistance en cas de panne du véhicule et panne d'énergie
Prix (pondération): 60.0

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22480001100013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Lozère: direction des affaires juridiques, de la commande publique et de la logistique
Adresse postale: BP 141
Code postal: 48004
Pays: Lozère 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: DAJCL du département de la Lozère
Adresse postale: Espace Olympe de Gouges, 12 boulevard Britexte
Commune postale: Mende Cedex
Code postal: 48000

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info — Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont:

— garanties et capacités techniques et financières,

— capacités professionnelles.

Adresse pour renseignements d'ordre administratifs et techniques (à formuler par écrit), où les documents peuvent être obtenus et où les offres peuvent être transmises: DAJCL du département de la Lozère — mission marchés publics du conseil départemental de la Lozère — Mme Fayol Nadège — BP 141 — 48004 Mende, Cedex 4 (par courrier) ou Espace Olympe de Gouges — 12 bd Britexte — 48000 Mende (sur place), Tél: +33 466496663 — fax: +33 466492786 — courriel: marches@lozere.fr Le dossier de consultation des entreprises remis gratuitement est disponible à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.info Les conditions de remise des offres sont détaillées au règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 179-405141 (2018-09-14)

Avis d'attribution de marché (2019-01-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — Programme 2018.

Valeur totale du marché: 1 338 800 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: rue de la Rovère

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-17 📅
Date de publication: 2019-01-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 015-031004
Se réfère à l'avis: 2018/S 179-405141
Numéro JO-S: 15

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m
Brève description:

Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m

Intitulé du lot: Un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m
Brève description:

Tranche ferme: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m

Tranche optionnelle 1: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipements VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m

Tranche optionnelle 2: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier hors route — 19 t — bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m

Intitulé du lot: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 t
Brève description: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 t.
Intitulé du lot: Deux camions 4 x 2 tri-benne — 7 t — 3 places
Brève description: Deux camions 4 x 2 tri-benne — 7 t — 3 places.
Intitulé du lot: Un fourgon tôlé poids lourd 4 x 2 — 5 places
Brève description:

Un fourgon tôlé poids lourd 4 x 2 — 5 places.

Un fourgon tôlé 3 places.

Intitulé du lot: Un compacteur pneus articulé 8-10 t
Brève description:

Un compacteur pneus articulé 8-10 t.

Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA).

Intitulé du lot: Deux voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes
Brève description:

Deux voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes.

Un point à temps à pompe.

Intitulé du lot: Deux voitures particulières diesel segment B — 5 places — 5 portes
Brève description:

Tranche ferme: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes;

Tranche optionnelle: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-01-02 📅
Nom: Garage Solignac
Adresse postale: avenue du 11 Novembre
Commune postale: Mende
Code postal: 48000
Pays: France 🇫🇷
Lozère 🏙️
Valeur totale du marché: 193 600 EUR 💰
583 900 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-12-17 📅
Valeur totale du marché: 106 400 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2019-01-04 📅
Nom: Grand Garage de Lozère
Adresse postale: route du Puy
Valeur totale du marché: 20 639 EUR 💰
Nom: Bomag France
Adresse postale: 2 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry-Châtillon
Code postal: 91170
Pays: Turquie 🇹🇷
00 🏙️
Valeur totale du marché: 78 000 EUR 💰
12470.96 EUR 💰
Nom: Grand Garage de Lozere
Valeur totale du marché: 13875.68 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-12-21 📅
Valeur totale du marché: 34 360 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-12-28 📅
Nom: Giraud Automobiles
Adresse postale: ZAE du Causse d'Auge
Valeur totale du marché: 10833.33 EUR 💰
17195.13 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-12-20 📅
Nom: Concept travaux publics
Adresse postale: ZAC du Mas Icard
Commune postale: Ribaute-les-Tavernes
Code postal: 30720
Pays: Gard 🏙️
Valeur totale du marché: 29 300 EUR 💰
16276.60 EUR 💰
Adresse postale: Zae du Causse d'Auge
Valeur totale du marché: 21666.66 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
2

Référence
Informations complémentaires

Les montants indiqués pour les lots 2 et 11 s'entendent Tranche ferme + Tranche(s) optionnelle(s). Les lots infructueux précités ont été relancés en appel d'offres ouvert (articles 25-I.1

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: http://www.telerecours.fr 🌏
Source: OJS 2019/S 015-031004 (2019-01-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)

Véhicules à moteur (>20)

Poids lourds (>20)
Simulateurs (1)
Voitures particulières (15)
Véhicules à moteur servant au transport de dix personnes ou plus (5)
Véhicules à moteur servant au transport de marchandises (15)