Avis de marché (2018-09-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Département de la Lozère
Numéro d'enregistrement national: 22480001100013
Adresse postale: Rue de la Rovère
Commune postale: Mende
Code postal: 48001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466496663📞
Courrier électronique: marches@lozere.fr📧
Fax: +33 466492786 📠
Région: Lozère🏙️
URL: http://www.lozere.fr🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom:
“Département de la Lozère: direction des affaires juridiques, de la commande publique et de la logistique”
Adresse postale: BP 141
Commune postale: Mende
Code postal: 48004
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466496663📞
Courrier électronique: marches@lozere.fr📧
Fax: +33 466492786 📠
Région: Lozère🏙️
URL: https://www.marches-publics.info🌏
URL de l'acheteur: https://www.marches-publics.info🌏 Communication
URL de participation: https://www.marches-publics.info🌏 Communication (participation)
Nom: DAJCL du département de la Lozère
Adresse postale: Espace Olympe de Gouges, 12 boulevard Britexte
Commune postale: Mende Cedex
Code postal: 48000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466496663📞
Courrier électronique: marches@lozere.fr📧
Région: Lozère🏙️
URL: https://www.marches-publics.info🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — programme 2018
Lb”
Produits/services: Véhicules à moteur📦
Brève description:
“Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — programme 2018”
Valeur estimée hors TVA: EUR 1 338 800 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Un camion avec boite robotisée 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bi-benne — twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis...”
Titre
Un camion avec boite robotisée 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bi-benne — twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Camions à benne basculante📦
Lieu d'exécution: Lozère🏙️
Description du marché:
“Un camion avec boite robotisée 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bi-benne — twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis...”
Description du marché
Un camion avec boite robotisée 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bi-benne — twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique et formation
Critère de qualité (pondération): 45.0
Critère de qualité (nom): Délai de livraison
Critère de qualité (pondération): 10.0
Critère de coût (nom): Coût du cycle de vie du véhicule
Critère de coût (pondération): 45.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 200 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 10 mois.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et...”
Titre
Un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3.60
Afficher plus Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Description du marché:
“Tranche ferme: un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis...”
Description du marché
Tranche ferme: un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,60 m. Tranche optionnelle 1: un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce benne avec équipements VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,20 m. Tranche optionnelle 2: un camion 4x4 permanent ou non gamme chantier hors route — 19 tonnes — bras articulé — berce benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,20 m et d'une étrave transformable.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 225 000 💰
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 tonnes
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Chariots élévateurs📦
Description du marché: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 tonnes.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40.0
Prix (pondération): 50.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 32 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 2 mois.”
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: 2 camions 4x2 tri-benne — 7 tonnes — 3 places
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: 2 camions 4x2 tri-benne — 7 tonnes — 3 places
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeurs techniques, de sécurité
Critère de qualité (pondération): 30.0
Critère de qualité (nom): La valeur environnementale, émission de CO2
Critère de qualité (pondération): 20.0
Critère de coût (pondération): 50.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 104 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 7 mois.”
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Un fourgon tôlé poids lourd 4x2 — 5 places
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Fourgons tôlés📦
Description du marché: Un fourgon tôlé poids lourd 4x2 — 5 places
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 50.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 68 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 8 mois.”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Un fourgon tôlé 3 places
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Description du marché: Un fourgon tôlé 3 places
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeurs techniques de sécurité
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 28 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 6 mois.”
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Un compacteur pneus articulé 8-10 tonnes
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Compacteurs📦
Description du marché: Un compacteur pneus articulé 8-10 tonnes
Critères d'attribution
Prix (pondération): 70.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 72 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (Satese)
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Véhicules utilitaires📦
Description du marché: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (Satese).
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 16 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 4 mois.”
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA)
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Description du marché: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 16 000 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: 2 voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Fourgonnettes📦
Description du marché: 2 voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes.
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 32 000 💰
Description
Informations complémentaires:
“Le délai de livraison est laissé à l'initiative du candidat sans toutefois dépasser le délai plafond de 9 mois.”
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Une voiture particulière diesel segment B 5 places — 5 portes (LDA)
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Voitures particulières📦
Description du marché: Une voiture particulière diesel segment B 5 places — 5 portes (LDA).
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 12 000 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Une voiture particulière diesel 4 roues motrices — 5 places — 5 portes (LDA)
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Description du marché: Une voiture particulière diesel 4 roues motrices — 5 places — 5 portes (LDA).
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 20 000 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Un point à temps à pompe
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Outils pour travaux routiers📦
Description du marché: Un point à temps à pompe
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 40 000 💰
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Une voiture particulière électrique — 5 places — 5 portes
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Description du marché: Une voiture particulière électrique — 5 places — 5 portes.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom):
“Les prestations de formation à la mise en route et d'assistance en cas de panne du véhicule et panne d'énergie”
Prix (pondération): 60.0
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 24 800 💰
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: 2 voitures particulières diesel segment B — 5 places — 5 portes
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Description du marché:
“Tranche ferme: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes tranche optionnelle: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes.”
Description du marché
Tranche ferme: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes tranche optionnelle: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes.
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 12 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
La lettre de candidature et...”
Liste et brève description des conditions
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;
La lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses cocontractants (DC1 ou équivalent);
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Renseignements permettant d'évaluer l'expérience du candidat et des opérateurs économiques intervenant pour son compte, ses capacités professionnelles,...”
Liste et brève description des critères de sélection
Renseignements permettant d'évaluer l'expérience du candidat et des opérateurs économiques intervenant pour son compte, ses capacités professionnelles, techniques et financières;
Liste des principales prestations effectuées au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat;
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai...”
Conditions d'exécution du contrat
Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date de notification du contrat. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix fermes. Avance de 5 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-10-19
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-10-19
14:00 📅
“Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info — Les...”
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info — Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont:
— garanties et capacités techniques et financières,
— capacités professionnelles.
Adresse pour renseignements d'ordre administratifs et techniques (à formuler par écrit), où les documents peuvent être obtenus et où les offres peuvent être transmises: DAJCL du département de la Lozère — mission marchés publics du conseil départemental de la Lozère — Mme Fayol Nadège — BP 141 — 48004 Mende, Cedex 4 (par courrier) ou Espace Olympe de Gouges — 12 bd Britexte — 48000 Mende (sur place), Tél: +33 466496663 — fax: +33 466492786 — courriel: marches@lozere.fr Le dossier de consultation des entreprises remis gratuitement est disponible à l'adresse suivante: https://www.marches-publics.info Les conditions de remise des offres sont détaillées au règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères, CS 88010
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠
Source: OJS 2018/S 179-405141 (2018-09-14)
Avis d'attribution de marché (2019-01-17) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: rue de la Rovère
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — Programme 2
Lb”
Brève description:
“Fourniture de véhicules et d'équipements pour les services du département de la Lozère — Programme 2018.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 338 800 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre:
“Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss...”
Titre
Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage
Afficher plus Description
Description du marché:
“Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss...”
Description du marché
Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre:
“Un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et...”
Titre
Un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,60
Afficher plus Description
Description du marché:
“Tranche ferme: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur...”
Description du marché
Tranche ferme: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,60 m;
Tranche optionnelle 1: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipements VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,20 m;
Tranche optionnelle 2: un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier hors route — 19 t — bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,20 m et d'une étrave transformable.
Afficher plus Champ d'application du marché
Titre: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 t
Description
Description du marché: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 t.
Champ d'application du marché
Titre: Deux camions 4 x 2 tri-benne — 7 t — 3 places
Description
Description du marché: Deux camions 4 x 2 tri-benne — 7 t — 3 places.
Champ d'application du marché
Titre: Un fourgon tôlé poids lourd 4 x 2 — 5 places
Description
Description du marché: Un fourgon tôlé poids lourd 4 x 2 — 5 places.
Description du marché: Un fourgon tôlé 3 places.
Champ d'application du marché
Titre: Un compacteur pneus articulé 8-10 t
Description
Description du marché: Un compacteur pneus articulé 8-10 t.
Description du marché: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA).
Champ d'application du marché
Titre: Deux voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes
Description
Description du marché: Deux voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes.
Description du marché: Un point à temps à pompe.
Champ d'application du marché
Titre: Deux voitures particulières diesel segment B — 5 places — 5 portes
Description
Description du marché:
“Tranche ferme: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes;
Tranche optionnelle: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes.”
Description du marché
Tranche ferme: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes;
Tranche optionnelle: une voiture particulière diesel segment B — 5 places — 5 portes.
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 179-405141
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss...”
Titre
Un camion avec boite robotisée 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/hors route — 19 t — Bi-benne — Twiss lock avec équipement VH, saleuse mixte à vis twiss lock 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage
Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2019-01-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: Garage Solignac
Adresse postale: avenue du 11 Novembre
Commune postale: Mende
Code postal: 48000
Pays: France 🇫🇷
Région: Lozère🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 193 600 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et...”
Titre
Un camion 4 x 4 permanent ou non gamme chantier/ hors route — 19 t — Bras articulé — Berce-benne avec équipement VH, saleuse mixte à vis sur berce 5 m et fourniture d'une lame bi-raclage de 3,60
Afficher plus Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 583 900 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Un chariot télescopique d'occasion de capacité maximale 4 t
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: 2 camions 4 x 2 tri-benne — 7 t — 3 places
Date de conclusion du contrat: 2018-12-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 106 400 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Un fourgon tôlé poids lourd 4 x 2 — 5 places
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Un fourgon tôlé 3 places
Date de conclusion du contrat: 2019-01-04 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: Grand Garage de Lozère
Adresse postale: route du Puy
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 20 639 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Un compacteur pneus articulé 8-10 t
Nom et adresse du contractant
Nom: Bomag France
Adresse postale: 2 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Viry-Châtillon
Code postal: 91170
Pays: Turquie 🇹🇷
Région: 00 🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 78 000 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (Satese)
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 12470.96 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Une voiture utilitaire diesel 2 places — 5 portes (LDA)
Nom et adresse du contractant
Nom: Grand Garage de Lozere
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 13875.68 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: 2 voitures utilitaires diesel 5 places — 5 portes
Date de conclusion du contrat: 2018-12-21 📅
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 34 360 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Une voiture particulière diesel segment B 5 places — 5 portes (LDA)
Date de conclusion du contrat: 2018-12-28 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Giraud Automobiles
Adresse postale: ZAE du Causse d'Auge
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 10833.33 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Une voiture particulière diesel 4 roues motrices — 5 places — 5 portes (LDA)
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 17195.13 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Un point à temps à pompe
Date de conclusion du contrat: 2018-12-20 📅
Nom et adresse du contractant
Nom: Concept travaux publics
Adresse postale: ZAC du Mas Icard
Commune postale: Ribaute-les-Tavernes
Code postal: 30720
Région: Gard🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 29 300 💰
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: Une voiture particulière électrique — 5 places — 5 portes
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 16276.60 💰
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: 2 voitures particulières diesel segment B — 5 places — 5 portes
Nom et adresse du contractant
Adresse postale: Zae du Causse d'Auge
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 21666.66 💰
“Les montants indiqués pour les lots 2 et 11 s'entendent Tranche ferme + Tranche(s) optionnelle(s). Les lots infructueux précités ont été relancés en appel...”
Les montants indiqués pour les lots 2 et 11 s'entendent Tranche ferme + Tranche(s) optionnelle(s). Les lots infructueux précités ont été relancés en appel d'offres ouvert (articles 25-I.1 et 67 à 68 du décret n 2016-360 du 25.3.2016). Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique «Télérecours Citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr