Fourniture d’une solution de déchargement et de ventilation des conteneurs avions

La Poste

Fourniture pour le site de Roissy PIAC d'une solution technique permettant d'assurer:
1) Lot 1: le déchargement des conteneurs avions (ULD et palettes), prestation optionnelle liée au lot 1: la gestion du stock d'ULD en ZSAR;
2) Lot 2: la prise en charge des contenants déchargés,
— la ventilation des contenants issus de ces zones d'arrivée et le captage des flux,
— le traitement des objets hors norme,
— l'interfaçage avec le système d'information de la poste.
Prestation optionnelle liée au Lot 2: le système devra assurer le transport des contenants ventilés vers les différents chantiers de traitement.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-02-08. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-16.

Qui ?

• La Poste

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• France › Ile-de-France

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-01-16	Avis de marché
2018-02-02	Informations complémentaires

Avis de marché (2018-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Équipement aéroportuaire
Numéro de référence: EUR_2017-002108
Brève description:

Fourniture pour le site de Roissy PIAC d'une solution technique permettant d'assurer: 1) Lot 1: le déchargement des conteneurs avions (ULD et palettes), prestation optionnelle liée au lot 1: la gestion du stock d'ULD en ZSAR; 2) Lot 2: la prise en charge des contenants déchargés, — la ventilation des contenants issus de ces zones d'arrivée et le captage des flux, — le traitement des objets hors norme, — l'interfaçage avec le système d'information de la poste. Prestation optionnelle liée au Lot 2: le système devra assurer le transport des contenants ventilés vers les différents chantiers de traitement.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Équipement aéroportuaire 📦
Code CPV supplémentaire: Équipement aéroportuaire 📦
Convoyeurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ile-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: La Poste
Adresse postale: 9 rue du Colonel-Pierre-Avia
Code postal: 75015
Commune postale: Paris
Contact
Adresse Internet: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏
Courrier électronique: thierry.molinier@laposte.fr 📧
Téléphone: +33 155442738 📞
URL des documents: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏
URL pour la participation: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-16 📅
Date limite de soumission: 2018-02-08 📅
Date de publication: 2018-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 012-023961
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires

La demande de participation accompagnée des renseignements et documents demandés aux rubriques III.1.1 à III.1.3 (sur questionnaire d'information ou sous format libre) devront être remis sur la plate-forme eAchats avant la date et l'heure limites mentionnées à la rubrique IV.2.2. Le candidat souhaitant répondre via le questionnaire d'information pourra l'obtenir auprès de l'acheteur en utilisant le formulaire de déclaration d'intérêt mis à disposition sur le site Internet de la poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du point de contact avant les mêmes dates et heure limites. Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés dans le cadre du présent avis qui peuvent être obtenus via un système électronique de mise à disposition d’information administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique accessible gratuitement par la poste et ses filiales. Dans ce cas, le candidat précisera dans le dossier de réponse toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace. Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les suivantes: — le candidat doit déclarer son intérêt en saisissant le formulaire mis à disposition sur le site Internet de la poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Il obtient et valide les Conditions générales d'utilisation (CGU) de la plate-forme eAchats, télécharge le guide d'utilisation eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui utilisera la plate-forme eAchats, — le candidat est par la suite invité, par l'acheteur, à se connecter à la plate-forme eAchats par courrier électronique contenant les modalités de connexion. Conditions de connexion à la plate-forme eAchats: —— un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées (HTTPS), —— une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme, —— un ordinateur équipé soit du navigateur internet explorer (v9 à v11), soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, soit du navigateur Chrome. Nota: l'utilisation d'autres navigateurs est déconseillée voire impossible.

Informations complémentaires

La demande de participation accompagnée des renseignements et documents demandés aux rubriques III.1.1 à III.1.3 (sur questionnaire d'information ou sous format libre) devront être remis sur la plate-forme eAchats avant la date et l'heure limites mentionnées à la rubrique IV.2.2. Le candidat souhaitant répondre via le questionnaire d'information pourra l'obtenir auprès de l'acheteur en utilisant le formulaire de déclaration d'intérêt mis à disposition sur le site Internet de la poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs).

Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du point de contact avant les mêmes dates et heure limites. Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés dans le cadre du présent avis qui peuvent être obtenus via un système électronique de mise à disposition d’information administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique accessible gratuitement par la poste et ses filiales.

Dans ce cas, le candidat précisera dans le dossier de réponse toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace. Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les suivantes:

— le candidat doit déclarer son intérêt en saisissant le formulaire mis à disposition sur le site Internet de la poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Il obtient et valide les Conditions générales d'utilisation (CGU) de la plate-forme eAchats, télécharge le guide d'utilisation eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui utilisera la plate-forme eAchats,

— le candidat est par la suite invité, par l'acheteur, à se connecter à la plate-forme eAchats par courrier électronique contenant les modalités de connexion. Conditions de connexion à la plate-forme eAchats:

—— un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées (HTTPS),

—— une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme,

—— un ordinateur équipé soit du navigateur internet explorer (v9 à v11), soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, soit du navigateur Chrome.

Nota: l'utilisation d'autres navigateurs est déconseillée voire impossible.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Fourniture pour le site de Roissy PIAC d'une solution technique permettant d'assurer:

1) Lot 1: le déchargement des conteneurs avions (ULD et palettes), prestation optionnelle liée au lot 1: la gestion du stock d'ULD en ZSAR;

2) Lot 2: la prise en charge des contenants déchargés,

— la ventilation des contenants issus de ces zones d'arrivée et le captage des flux,

— le traitement des objets hors norme,

— l'interfaçage avec le système d'information de la poste.

Prestation optionnelle liée au Lot 2: le système devra assurer le transport des contenants ventilés vers les différents chantiers de traitement.

Intitulé du lot: Fourniture d’une solution de déchargement des conteneurs avions
Numéro du lot: 1
Brève description:

L’objectif de la prestation est de fournir une solution technique permettant au site de Roissy PIAC situé sur la zone aéroportuaire de Roissy Charles-de-Gaulle (CDG) de:

1) mettre en œuvre une solution de déchargement des conteneurs avions (ULD et palettes) en zone réservée (ZSAR), les ULD étant livrées à la PIAC par les prestataires «handlers» de la plateforme aéroportuaire de CDG,

— une gestion des stockage/déstockage (tampon) d’ULD est à prévoir après livraison,

— les conteneurs sont ouverts par priorité (les ULD peuvent contenir des Bacs de courrier, colis à nu, sacs de petits colis ou courrier), une attention particulière sera portée sur l’aide à la manutention et le niveau d'automatisation proposé,

— les conteneurs non priorisés sont stockés en ZSAR en attente de leur traitement à la suite,

— le contenu est évacué vers la zone publique à l'exception de certains produits en transit (Chronopost, produits pour Monaco, sacs vide, valises diplomatiques) qui demeurent en ZSAR,

— une fois vidées, les ULD seront stockées; une ventilation par prestataire est effectuée pour faciliter leur récupération par le handler ou la compagnie aérienne. Une fois passés en zone publique, Il ne sera pas possible de faire retourner les objets vers la ZSAR;

2) prestation optionnelle liée au Lot 1:

— mettre en œuvre une gestion de stock d'ULD en ZSAR,

— le projet consiste à fournir une solution technique adaptée au besoin du site de Roissy PIAC.

La prestation comprend la conception, l'installation, la mise en œuvre, le paramétrage du système d'information ainsi que la formation à l'utilisation et à la maintenance.

Durée de l'accord: 60 mois
Description des renouvellements:

Oui dans le cadre de sa durée globale, mentionnée ci-dessus, le contrat comprendra une période ferme et 2 périodes de reconduction.

Description des options:

Les options sont les périodes de prorogation éventuelles du contrat. Les prestations pourront être commandées pendant ces prorogations, décrites au paragraphe II.2.7.

Intitulé du lot: Fourniture d'une solution de prise en charge et de ventilation des contenants déchargés
Numéro du lot: 2
Brève description:

La prestation consiste à:

1) prendre en charge les contenants déchargés:

— des camions accostant aux quais «Route» situés en zone publique (palettes IPC, conteneurs de sacs),

— des conteneurs «Avion»;

2) mettre en œuvre une solution de ventilation des contenants issus de ces zones d'arrivée et de captage des flux (sacs de petits colis, colis à nu et bacs de courrier) respectant les différentes séparations correspondant aux différents chantiers de traitement:

— service contrôle client courrier (S3C) — ce service étant également expéditeur après contrôle de flux vers les chantiers listés ci-après,

— douane — Sondage — Lignes d'ouverture des sacs et ségrégation des petits paquets import (PPI) — SPID (service de tri aux armées): transit vers une porte de quai «Route»,

— cabine (objets recommandés, valeurs déclarées),

— chantier de reconditionnement du courrier en bacs et caissettes (homogénéisation),

— Chantier courrier post réponse international (CCRI),

— stocks;

3) proposer une solution de traitement pour les objets «hors norme» qui ne pourraient être traités par la solution du fait de leur gabarit;

4) permettre au système de gestion de la solution de s'interfacer avec le système d'information de la poste de manière à assurer la traçabilité des informations de chaque ULD et contenants et d' assurer les fonctions de paramétrage, supervision et restitution par l'utilisateur;

5) prestation optionnelle liée au lot 2: le système devra assurer le transport des contenants ventilés (voir la liste au point 2) vers les différents chantiers de traitement et devra pouvoir convoyer de manière intelligente les flux vers les différents chantiers ou équipements du chantier d'ouverture des sacs et de ségrégation des petits paquets import (PPI).

Description des renouvellements:

Dans le cadre de sa durée globale, mentionnée ci-dessus, le contrat comprendra une période ferme et 2 périodes de reconduction.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Roissy piac

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat remettra, en même temps que la demande de participation, les documents indiqués ci-dessous:

1) un extrait K-bis ou équivalence;

2) s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés;

3) une déclaration dûment datée et signée sur papier à en-tête du fournisseur, pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 45 de l'ordonnance 2015-899.

La non remise des documents sus mentionnés entraînera l'élimination de l'entreprise candidate. Si le candidat se présente en groupement, il fournira une lettre de constitution du groupement signée par chacun de ses membres, précisant les dénomination, adresse, téléphone et adresse électronique de chacun des co-traitants, l’identité du mandataire et les pouvoirs qui lui sont donnés. De même, si le candidat s’appuie sur les capacités de sous-traitants, il précisera l’identité et coordonnées de ce(s) sous-traitant(s) et fournira une déclaration sur l’honneur attestant qu’il en disposera. Par ailleurs, chaque co-traitant et/ou sous-traitant(s) devra fournir l’ensemble des documents visés ci-dessus. Le candidat justifiera des capacités de ses co-traitants ou sous-traitant(s) sur lesquels il s’appuie.

Situation économique et financière:

Les critères sont applicables à tous les lots. Pérennité financière (critère pondéré à 35 %) Le candidat fournira les données demandées ci-après pour les trois derniers exercices clôturés (2016, 2015, 2014):

—capitaux propres,

— dettes à long terme,

— dettes financières,

— trésorerie passif,

— actifs immobilisés,

—stock,

—créances clients,

— dettes fournisseurs,

— dettes fiscales et sociales,

—autres dettes d'exploitation,

—autres achats et charges externes,

1 chiffre d'affaires.

À l'appui de sa déclaration, le candidat fournira les liasses fiscales (liasses CERFA) ou documents équivalents des trois derniers exercices concernés (2016, 2015, 2014). La pérennité financière sera évaluée sur la base des informations ci-dessus.

Capacité technique et professionnelle:

Référence clients (critère pondéré à 30 %) Le candidat décrira ses références clients récentes (3 si possible et de moins de 5 ans) relatives à des fournitures similaires à celles objet de cet avis de marché si possible pour des clients de dimension équivalente à la poste. Pour chaque référence, le candidat indiquera:

— le nom du client,

— le secteur d'activité du client,

— l'intitulé et le contenu du marché,

— le montant du marché en euros hors taxes,

— l'année du début et de fin du marché (si celui-ci est terminé),

— la description de l'équipement installé chez le client,

— le nombre d'équipements installés,

— la date de l'installation,

— la personne à contacter chez le client (nom, fonction, numéro de téléphone, adresse mail).

certifications qualité (critère pondéré à 10 %). Le candidat décrira les certifications obtenues ou en cours d'obtention, à titre d'exemple: de type ISO 9001 ou équivalent. Organisation industrielle (critère pondéré à 25 %) Le candidat décrira l'organisation industrielle globale de son entreprise et fournira un organigramme détaillé ainsi que les effectifs pour le département «Recherche et Développement», pour le service commercial et pour la production.

Liste et brève description des règles et critères:

Les règles et critères sont définis aux rubriques III.1.1 à III.1.3. De plus, il est précisé qu’une entreprise ne peut postuler:

— en candidat individuel et en tant que membre d’un ou plusieurs groupements,

— en tant que membre de plusieurs groupements.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le candidat devra fournir à la poste avant la signature du contrat une attestation d'assurance (RC exploitation, RC professionnelle, RC produit).

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement du marché par les ressources propres de la poste. La poste procède au paiement, sauf disposition légale contraire ou accord spécifique entre les parties, dans un délai de 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. L'euro est l'unité monétaire choisie pour le paiement des prestations, fournitures ou travaux. Les sous-traitants bénéficieront du paiement direct dans les conditions de la loi nº 75-1334 du 31.12.1975 modifiée.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Dans le cas où le candidat répondrait en groupement, afin de sécuriser l’exécution du contrat pendant toute sa durée, la co-traitance sera contractualisée sous forme d’une co-traitance conjointe avec mandataire solidaire.

Procédure
Nombre de candidats envisagé: 6
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:

Le nombre de candidats admis à présenter une offre est fixé à 6 sous réserve de l'obtention d'une note globale supérieure ou égale à 10/20. Le classement des candidats s'effectuera sur le fondement des critères déterminés dans les rubriques III.1.1 à III.1.3.

Heure limite de réception des offres: 11:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2018-12-15 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 356000000
Contact
Point de contact: Thierry Molinier
Adresse du profil d'acheteur: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏
URL des documents: http://espacefournisseurs.inter.laposte.fr/fr-FR 🌏

Référence
Informations complémentaires

Tous les documents ne pouvant être scannés sont à retourner par courrier recommandé avec accusé de réception ou à déposer contre récépissé à l'adresse du point de contact avant les mêmes dates et heure limites. Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016, le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements demandés dans le cadre du présent avis qui peuvent être obtenus via un système électronique de mise à disposition d’information administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique accessible gratuitement par la poste et ses filiales.

Dans ce cas, le candidat précisera dans le dossier de réponse toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace. Pour obtenir un accès à la plate-forme eAchats, les formalités sont les suivantes:

— le candidat doit déclarer son intérêt en saisissant le formulaire mis à disposition sur le site Internet de la poste (Espace Fournisseurs: http://www.laposte.fr/fournisseurs). Il obtient et valide les Conditions générales d'utilisation (CGU) de la plate-forme eAchats, télécharge le guide d'utilisation eAchats et saisit les informations nécessaires sur la personne qui utilisera la plate-forme eAchats,

— le candidat est par la suite invité, par l'acheteur, à se connecter à la plate-forme eAchats par courrier électronique contenant les modalités de connexion. Conditions de connexion à la plate-forme eAchats:

—— un accès Internet permettant d'accepter des liaisons sécurisées (HTTPS),

—— une adresse électronique pour le futur utilisateur de la plate-forme,

—— un ordinateur équipé soit du navigateur internet explorer (v9 à v11), soit du navigateur Firefox v24 ou supérieur, soit du navigateur Chrome.

Nota: l'utilisation d'autres navigateurs est déconseillée voire impossible.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
Fax: +33 144327856 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 012-023961 (2018-01-16)

Informations complémentaires (2018-02-02)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Fourniture pour le site de Roissy PIAC d'une solution technique permettant d'assurer: 1— Lot 1: le déchargement des conteneurs avions (ULD et palettes), prestation optionnelle liée au lot 1: la gestion du stock d'ULD en ZSAR, 2— Lot 2: la prise en charge des contenants déchargés, — la ventilation des contenants issus de ces zones d'arrivée et le captage des flux, — le traitement des objets hors norme, — l'interfaçage avec le système d'information de La Poste, — prestation optionnelle liée au Lot 2: le système devra assurer le transport des contenants ventilés vers les différents chantiers de traitement.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Convoyeurs 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 9 rue du Colonel Pierre Avia

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-02 📅
Date limite de soumission: 2018-02-15 📅
Date de publication: 2018-02-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 025-055032
Se réfère à l'avis: 2018/S 012-023961
Numéro JO-S: 25

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

1— Lot 1: le déchargement des conteneurs avions (ULD et palettes), prestation optionnelle liée au lot 1: la gestion du stock d'ULD en ZSAR,

2— Lot 2: la prise en charge des contenants déchargés,

— l'interfaçage avec le système d'information de La Poste,

— prestation optionnelle liée au Lot 2: le système devra assurer le transport des contenants ventilés vers les différents chantiers de traitement.

Source: OJS 2018/S 025-055032 (2018-02-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport (>20 nouveaux marchés)

Équipement de transport et pièces détachées divers (>20)

Équipement aéroportuaire (2)