Entretien des espaces verts des équipements communautaires 2018/2021
Lorient Agglomération
Entretien des espaces verts des équipements communautaires 2018-2021.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2018-07-17. L'appel d'offres a été publié le 2018-05-23.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-05-23 | Avis de marché |
| 2018-12-06 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2018-05-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de réparation et d'entretien
Numéro de référence: 18078-18080
Brève description:
“Entretien des espaces verts des équipements communautaires 2018-2021.”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de réparation et d'entretien 📦
Code CPV supplémentaire: Services de réparation et d'entretien 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Morbihan 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Lorient Agglomération
Adresse postale: esplanade du Péristyle – CS 20001
Code postal: 56314
Commune postale: Lorient Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.lorient-agglo.bzh/ 🌏
Courrier électronique: commande-publique@agglo-lorient.fr 📧
Téléphone: +33 290747195 📞
Fax: +33 290747199 📠
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=102331&orgAcronyme=a2e 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=102331&orgAcronyme=a2e 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-23 📅
Date limite de soumission: 2018-07-17 📅
Date de publication: 2018-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 098-223853
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires
“Minimum sur 3 ans: 150 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 300 000 EUR HT. Lot 1 réservé à des Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans les...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots:
“Néant.”
Intitulé du lot: Déchetteries – pôles collecte de déchets
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Déchetteries – pôles collecte de déchets: entretien de friches: 27 894 m”
Durée de l'accord: 36 mois
Informations complémentaires:
“Minimum sur 3 ans: 150 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 300 000 EUR HT. Lot 1 réservé à des Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans les...”
Afficher plus
Intitulé du lot: Zones d'activités de Bubry, Inguiniel, Plouay, Quistinic
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Zones d'activités de Bubry, Inguiniel, Plouay, Quistinic: entretien de pelouses/espaces enherbés: 30 535 m”
Informations complémentaires:
“Minimum sur 3 ans: 70 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 200 000 EUR HT.”
Intitulé du lot: Entretien et réparation de clôtures tous sites
Numéro du lot: 3
Brève description:
“Entretien et réparation de clôtures tous sites: estimation des besoins annuels: dépose de clôture en grillage: 570 ml, dépose de clôture en treillis soudés:...”
Afficher plus
Informations complémentaires:
“Minimum sur 3 ans: 70 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 250 000 EUR HT.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— pouvoir de la/les personnes habilitées à engager l'opérateur économique,”
“— copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire,”
“– la déclaration sur l'honneur jointe en annexe du règlement de la consultation permettant d'attester que le candidat remplit les conditions d'accès à la...”
Afficher plus
“– en cas de groupement, le formulaire DC 1 pour justifier n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et...”
Afficher plus
Situation économique et financière:
“Chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum...”
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (des éléments de...”
Afficher plus
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
“Aucune retenue de garantie ne sera exercée sur les paiements. Une avance est accordée au titulaire suivant les dispositions de l'article 9.4 du CCAP. Le...”
Afficher plus
Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du détail technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org/ 🌏
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=102331&orgAcronyme=a2e 🌏
Adresse Internet: https://marches.megalisbretagne.org/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
“Dans 3 ans.”
“Chaque lot est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.”
“Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient Agglomération.”
“Les offres ne pourront pas être remises par mail. Il n'est pas imposé de forme juridique au groupement, mais en cas de groupement conjoint, le mandataire...”
Afficher plus
“Date prévisionnelle de début des prestations: octobre 2018.”
“Le délai d'exécution sera précisé sur chaque bon de commandes.”
“Sous-critères de la valeur technique des lots 1 et 2 :”
“1) les moyens humains mis en œuvre pour réaliser les prestations régulières d'entretien (30 %);”
“2) les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser les prestations régulières d'entretien (30 %);”
“3) l'encadrant/ou conducteur de travaux (interlocuteur unique de Lorient Agglomération), l'organisation des chantiers d'entretien réguliers, la transmission...”
Afficher plus
“4) les mesures de sécurité prises en compte dans le cadre des interventions (10 %);”
“5) les mesures environnementales prises dans le cadre des interventions (10 %).”
“Sous-critères de la valeur technique du lot 3 :”
“1) les moyens humains mis en œuvre pour réaliser les travaux de réparation et de création de clôtures (30 %);”
“2) les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser les travaux de réparation et de création de clôtures (30 %);”
“3) l'encadrant/ ou conducteur de travaux (interlocuteur unique de Lorient Agglomération), son organisation et la transmission d'informations pour répondre...”
Afficher plus
“4) les mesures de sécurité prises en compte dans le cadre des chantiers (10 %);”
“5) les mesures environnementales prises dans le cadre des chantiers (10 %).”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240479068 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240479068 📠
Source: OJS 2018/S 098-223853 (2018-05-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de réparation et d'entretien
Numéro de référence: 18078-18080
Brève description:
“Entretien des espaces verts des équipements communautaires 2018-2021.”
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de réparation et d'entretien 📦
Code CPV supplémentaire: Services de réparation et d'entretien 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Morbihan 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Lorient Agglomération
Adresse postale: esplanade du Péristyle – CS 20001
Code postal: 56314
Commune postale: Lorient Cedex
Contact
Adresse Internet: https://www.lorient-agglo.bzh/ 🌏
Courrier électronique: commande-publique@agglo-lorient.fr 📧
Téléphone: +33 290747195 📞
Fax: +33 290747199 📠
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=102331&orgAcronyme=a2e 🌏
URL pour la participation: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=102331&orgAcronyme=a2e 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-23 📅
Date limite de soumission: 2018-07-17 📅
Date de publication: 2018-05-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 098-223853
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires
“Minimum sur 3 ans: 150 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 300 000 EUR HT. Lot 1 réservé à des Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans les...”
Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots:
“Néant.”
Intitulé du lot: Déchetteries – pôles collecte de déchets
Numéro du lot: 1
Brève description:
“Déchetteries – pôles collecte de déchets: entretien de friches: 27 894 m”
Durée de l'accord: 36 mois
Informations complémentaires:
“Minimum sur 3 ans: 150 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 300 000 EUR HT. Lot 1 réservé à des Structures d'insertion par l'activité économique (SIAE) dans les...”
Intitulé du lot: Zones d'activités de Bubry, Inguiniel, Plouay, Quistinic
Numéro du lot: 2
Brève description:
“Zones d'activités de Bubry, Inguiniel, Plouay, Quistinic: entretien de pelouses/espaces enherbés: 30 535 m”
Informations complémentaires:
“Minimum sur 3 ans: 70 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 200 000 EUR HT.”
Intitulé du lot: Entretien et réparation de clôtures tous sites
Numéro du lot: 3
Brève description:
“Entretien et réparation de clôtures tous sites: estimation des besoins annuels: dépose de clôture en grillage: 570 ml, dépose de clôture en treillis soudés:...”
Informations complémentaires:
“Minimum sur 3 ans: 70 000 EUR HT – maximum sur 3 ans: 250 000 EUR HT.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— pouvoir de la/les personnes habilitées à engager l'opérateur économique,”
“— copie du jugement pour les entreprises en redressement judiciaire,”
Afficher plus (2)
“– la déclaration sur l'honneur jointe en annexe du règlement de la consultation permettant d'attester que le candidat remplit les conditions d'accès à la...”
“– en cas de groupement, le formulaire DC 1 pour justifier n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et...”
“Chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum...”
Capacité technique et professionnelle:
“Liste des principaux services fournis au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (des éléments de...”
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
“Aucune retenue de garantie ne sera exercée sur les paiements. Une avance est accordée au titulaire suivant les dispositions de l'article 9.4 du CCAP. Le...”
Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-07-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique appréciée au regard du détail technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.e-megalisbretagne.org/ 🌏
URL des documents: https://marches.megalisbretagne.org/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=102331&orgAcronyme=a2e 🌏
Adresse Internet: https://marches.megalisbretagne.org/ 🌏
Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
“Dans 3 ans.”
“Chaque lot est un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande.”
“Les opérateurs économiques sont invités à déposer leur pli par voie électronique sur le profil acheteur de Lorient Agglomération.”
Afficher plus (15)
“Les offres ne pourront pas être remises par mail. Il n'est pas imposé de forme juridique au groupement, mais en cas de groupement conjoint, le mandataire...”
“Date prévisionnelle de début des prestations: octobre 2018.”
“Le délai d'exécution sera précisé sur chaque bon de commandes.”
“Sous-critères de la valeur technique des lots 1 et 2 :”
“1) les moyens humains mis en œuvre pour réaliser les prestations régulières d'entretien (30 %);”
“2) les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser les prestations régulières d'entretien (30 %);”
“3) l'encadrant/ou conducteur de travaux (interlocuteur unique de Lorient Agglomération), l'organisation des chantiers d'entretien réguliers, la transmission...”
“4) les mesures de sécurité prises en compte dans le cadre des interventions (10 %);”
“5) les mesures environnementales prises dans le cadre des interventions (10 %).”
“Sous-critères de la valeur technique du lot 3 :”
“1) les moyens humains mis en œuvre pour réaliser les travaux de réparation et de création de clôtures (30 %);”
“2) les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser les travaux de réparation et de création de clôtures (30 %);”
“3) l'encadrant/ ou conducteur de travaux (interlocuteur unique de Lorient Agglomération), son organisation et la transmission d'informations pour répondre...”
“4) les mesures de sécurité prises en compte dans le cadre des chantiers (10 %);”
“5) les mesures environnementales prises dans le cadre des chantiers (10 %).”
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240479068 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes Cedex
Code postal: 35044
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 223212828 📞
Courrier électronique: greffe.tarennes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240479068 📠
Source: OJS 2018/S 098-223853 (2018-05-23)
Avis d'attribution de marché (2018-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 250 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: esplanade du Péristyle — CS 20001
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-06 📅
Date de publication: 2018-12-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 238-544249
Se réfère à l'avis: 2018/S 098-223853
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
“— date de signature du marché public: 12.10.2018, — date de notification du marché public: 5.12.2018, — modalités de consultation du contrat: toutes les...”
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Déchetteries — pôles collecte de déchets
Brève description:
“Déchetteries — pôles collecte de déchets: entretien de friches: 27 894 m”
“Entretien et réparation de clôtures tous sites: estimation des besoins annuels: dépose de clôture en grillage: 570 ml, dépose de clôture en treillis soudés:...”
Afficher plus
Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-09-11 📅
Nom: Morice Paysage
Adresse postale: Lieut dit Le Granec
Commune postale: Theix Noyalo
Code postal: 56450
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 250 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Référence
Informations complémentaires
“— date de signature du marché public: 12.10.2018,”
“— date de notification du marché public: 5.12.2018,”
“— modalités de consultation du contrat: toutes les pièces du contrat sont consultables, dans le respect des secrets protégés par la loi, aux heures...”
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 238-544249 (2018-12-06)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 250 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: esplanade du Péristyle — CS 20001
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-06 📅
Date de publication: 2018-12-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 238-544249
Se réfère à l'avis: 2018/S 098-223853
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
“— date de signature du marché public: 12.10.2018, — date de notification du marché public: 5.12.2018, — modalités de consultation du contrat: toutes les...”
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Déchetteries — pôles collecte de déchets
Brève description:
“Déchetteries — pôles collecte de déchets: entretien de friches: 27 894 m”
“Entretien et réparation de clôtures tous sites: estimation des besoins annuels: dépose de clôture en grillage: 570 ml, dépose de clôture en treillis soudés:...”
Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-09-11 📅
Nom: Morice Paysage
Adresse postale: Lieut dit Le Granec
Commune postale: Theix Noyalo
Code postal: 56450
Pays: France 🇫🇷
Morbihan 🏙️
Valeur totale du marché: 250 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Référence
Informations complémentaires
“— date de signature du marché public: 12.10.2018,”
“— date de notification du marché public: 5.12.2018,”
Afficher plus (1)
“— modalités de consultation du contrat: toutes les pièces du contrat sont consultables, dans le respect des secrets protégés par la loi, aux heures...”
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services de réparation et d'entretien (>20 nouveaux marchés)
- Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments (>20)
- Services de réparation et d'entretien de matériel médical et de matériel de précision (>20)
- Services de réparation et d'entretien de pompes, de vannes, de robinets, de conteneurs en métal et de machines (>20)
- Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes (>20)
- Services de réparation et d'entretien des matériels de défense et de sécurité (>20)
- Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs au matériel de transport aérien, ferroviaire, routier et maritime (17)
- Services de réparation, d'entretien et services connexes relatifs aux ordinateurs personnels, au matériel de bureau, au matériel de télécommunications et au matériel audiovisuel (>20)
- Services divers d'entretien et de réparation (>20)