Dragage du port de pêche de Grande-Rivière

Collectivité territoriale Martinique

Les travaux à réaliser comprennent: tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que leur maintien en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier, extraction des sables à la côte demandée par le maître d'œuvre puis évacuation en rechargement de la plage de Sinaï, nettoyage quotidien des chantiers, accès, et parcours empruntés, balisage et signalisation maritime réglementaire, nettoyage général, remise en état des berges, clôtures, accès, toutes fournitures, eau, électricité, etc., réalisation des différents levés bathymétriques nécessaires à la bonne exécution des travaux, réalisation des études et plans d'exécution notamment d'un plan de dragage précis et de tout mémoire technique nécessaire à la bonne réalisation des travaux, agrément des services administratifs concernés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-12-21 Avis de marché
2019-09-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-12-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux
Numéro de référence: 18FS026
Brève description:
Les travaux à réaliser comprennent: tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que leur maintien en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier, extraction des sables à la côte demandée par le maître d'œuvre puis évacuation en rechargement de la plage de Sinaï, nettoyage quotidien des chantiers, accès, et parcours empruntés, balisage et signalisation maritime réglementaire, nettoyage général, remise en état des berges, clôtures, accès, toutes fournitures, eau, électricité, etc., réalisation des différents levés bathymétriques nécessaires à la bonne exécution des travaux, réalisation des études et plans d'exécution notamment d'un plan de dragage précis et de tout mémoire technique nécessaire à la bonne réalisation des travaux, agrément des services administratifs concernés.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Martinique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: rue Gaston Defferre - cS 30137
Code postal: 97200
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.com 🌏
Courrier électronique: couriel@ctm-martinique.mq 📧
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-12-21 📅
Date limite de soumission: 2019-01-28 📅
Date de publication: 2018-12-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 248-573915
Numéro JO-S: 248
Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. L'accord-cadre sans minimum et avec maximum de 1 000 000.00 EUR est passé en application des articles 25.i.1

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 4 000 000 EUR 💰
Brève description: Dragage du port de pêche de Grande-Rivière.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Il sera reconduit de façon tacite par période de un (1) an, de date anniversaire à date anniversaire, sans que la durée totale n'excède quatre (4) ans.
Description des options: Nombre de reconductions: 3.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Procédure accélérée:
L'urgence est motivée par:
— l'ensablement important du site, la déclaration sans suite de l'actuelle procédure de marché du dragage de port de pêche de Grand Rivière due à la défaillance du titulaire pressenti.
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-01-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivite Territoriale
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: rue du Citronnier, CS17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97271
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596176667 📞
Source: OJS 2018/S 248-573915 (2018-12-21)
Avis d'attribution de marché (2019-09-20)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Tous travaux d'approche, installation organisation du chantier — extraction sable — nettoyage — balisage etc.
Valeur totale du marché: 505 019 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: rue Gaston Defferre — CS 30137

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-20 📅
Date de publication: 2019-09-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 184-448935
Se réfère à l'avis: 2018/S 248-573915
Numéro JO-S: 184

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Tous travaux d'approche, installation, organisation de chantier — extraction de sables — nettoyage — balisage.
Description des options:
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de sa notification. Il sera reconduit de façon par période d'1 an, sans que la durée totale n'excède 4 ans.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Prix (pondération): 40 %

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-04-23 📅
Nom: Groupement Caraib-Moter/Énergie BTP
Adresse postale: ZI La Lezarde Voie 2
Commune postale: Le Lamentin
Code postal: 97232
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596516955 📞
Courrier électronique: caraib-moter@eurovia.com 📧
Nom: Énergie BTP
Adresse postale: ZAC Étang Zabricots
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Téléphone: +33 696373102 📞
Courrier électronique: energiebtp@orange.fr 📧
Valeur totale du marché: 1 000 000 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 07

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: rue du Citronnier, CS 17103
Source: OJS 2019/S 184-448935 (2019-09-20)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises Martinique Martinique
Fournisseurs:
Énergie BTP Groupement Caraib-Moter/Énergie BTP
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction d'ouvrages... Ouvrages de dragage et de pompage pour...