Dragage du port de pêche de Grande-Rivière

Collectivité territoriale Martinique

Les travaux à réaliser comprennent: tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que leur maintien en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier, extraction des sables à la côte demandée par le maître d'œuvre puis évacuation en rechargement de la plage de Sinaï, nettoyage quotidien des chantiers, accès, et parcours empruntés, balisage et signalisation maritime réglementaire, nettoyage général, remise en état des berges, clôtures, accès, toutes fournitures, eau, électricité, etc., réalisation des différents levés bathymétriques nécessaires à la bonne exécution des travaux, réalisation des études et plans d'exécution notamment d'un plan de dragage précis et de tout mémoire technique nécessaire à la bonne réalisation des travaux, agrément des services administratifs concernés.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-01-28. L'appel d'offres a été publié le 2018-12-21.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2018-12-21 Avis de marché
2019-09-20 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-12-21)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: rue Gaston Defferre - cS 30137
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: couriel@ctm-martinique.mq 📧
Région: Martinique 🏙️
URL: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Communication
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Collectivite Territoriale

Objet
Champ d'application du marché
Titre: Dragage du port de pêche de Grande-Rivière 18FS026
Produits/services: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Brève description:
“Les travaux à réaliser comprennent: tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne...”    Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 4 000 000 💰

1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Lieu d'exécution: Martinique 🏙️
Description du marché: Dragage du port de pêche de Grande-Rivière.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé
Description
Description des renouvellements:
“L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notification. Il sera reconduit de façon tacite par période de un (1) an, de...”    Afficher plus
Informations sur les options
Options
Description des options: Nombre de reconductions: 3.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.”
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée:
“L'urgence est motivée par: — l'ensablement important du site, la déclaration sans suite de l'actuelle procédure de marché du dragage de port de pêche de...”    Afficher plus
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-01-28 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2019-01-29 12:00 📅

Informations complémentaires
Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent
Informations complémentaires

“La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. L'accord-cadre sans minimum et avec maximum de 1 000 000.00 EUR est passé en application...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: rue du Citronnier, CS17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97271
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596176667 📞
Source: OJS 2018/S 248-573915 (2018-12-21)
Avis d'attribution de marché (2019-09-20)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Adresse postale: rue Gaston Defferre — CS 30137
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Collectivité territoriale

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Dragage du port de pèche de grand rivière — montant maximum 1 000 000,00 EUR HT 18FS026”
Brève description:
“Tous travaux d'approche, installation organisation du chantier — extraction sable — nettoyage — balisage etc.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 505 019 💰
Description
Description du marché:
“Tous travaux d'approche, installation, organisation de chantier — extraction de sables — nettoyage — balisage.”
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60 %
Prix (pondération): 40 %
Informations sur les options
Description des options:
“L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de sa notification. Il sera reconduit de façon par période d'1 an, sans que la durée...”    Afficher plus

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 248-573915

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 2019MTDIPR0227
Titre: Dragage du port de pèche de grand-rivière
Date de conclusion du contrat: 2019-04-23 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 07
Nombre d'offres reçues de PME: 07
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 07
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques
Nom et adresse du contractant
Nom: Groupement Caraib-Moter/Énergie BTP
Adresse postale: ZI La Lezarde Voie 2
Commune postale: Le Lamentin
Code postal: 97232
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 596516955 📞
Courrier électronique: caraib-moter@eurovia.com 📧
Fax: +33 596391807 📠
Région: France 🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Énergie BTP
Adresse postale: ZAC Étang Zabricots
Commune postale: Fort-de-France
Code postal: 97200
Téléphone: +33 696373102 📞
Courrier électronique: energiebtp@orange.fr 📧
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 000 000 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: rue du Citronnier, CS 17103
Source: OJS 2019/S 184-448935 (2019-09-20)