Dragage du Port de Pêche de Grand-Rivière
Collectivité territoriale Martinique
Les travaux à réaliser comprennent:
— tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que leur maintien en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier,
— extraction des sables à la côte demandée par le Maître d'œuvre puis évacuation en rechargement de la plage de Sinaï,
— nettoyage quotidien des chantiers, accès, et parcours empruntés,
— balisage et signalisation maritime réglementaire,
— nettoyage général, remise en état des berges, clôtures, accès,
— toutes fournitures, eau, électricité, etc.,
— réalisation des différents levés bathymétriques nécessaires à la bonne exécution des travaux,
— réalisation des études et plans d'exécution notamment d'un plan de dragage précis et de tout mémoire technique nécessaire à la bonne réalisation des travaux,
— agrément des services administratifs concernés.
Le délai de réception des offres était de 2018-02-28. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-22.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques › Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2018-01-22 | Avis de marché |
Avis de marché (2018-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux
Numéro de référence: 18FS002
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: CS 30137
Code postal: 97201
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.com 🌏
Courrier électronique: couriel@ctm-martinique.mq 📧
Téléphone: +596 596596300 📞
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-22 📅
Date limite de soumission: 2018-02-28 📅
Date de publication: 2018-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 016-032828
Numéro JO-S: 16
Informations complémentaires
Le montant du marché est: sans minimum avec un maximum de 1 000 000 EUR.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur totale estimée: 4 000 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Grand-Rivière.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Capacités professionnelles, techniques, économiques et financières.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-03-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Ce marché est sans minimum et avec un un maximum de 1 000 000 EUR.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: Rue du Citronnier, CS 17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97271
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +596 596176667 📞
Source: OJS 2018/S 016-032828 (2018-01-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux
Numéro de référence: 18FS002
Brève description:
Les travaux à réaliser comprennent:
— tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que leur maintien en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier,
— extraction des sables à la côte demandée par le Maître d'œuvre puis évacuation en rechargement de la plage de Sinaï,
— nettoyage quotidien des chantiers, accès, et parcours empruntés,
— balisage et signalisation maritime réglementaire,
— nettoyage général, remise en état des berges, clôtures, accès,
— toutes fournitures, eau, électricité, etc.,
— réalisation des différents levés bathymétriques nécessaires à la bonne exécution des travaux,
— réalisation des études et plans d'exécution notamment d'un plan de dragage précis et de tout mémoire technique nécessaire à la bonne réalisation des travaux,
— agrément des services administratifs concernés.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Code CPV supplémentaire: Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: Collectivité territoriale Martinique
Adresse postale: CS 30137
Code postal: 97201
Commune postale: Fort-de-France
Contact
Adresse Internet: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.com 🌏
Courrier électronique: couriel@ctm-martinique.mq 📧
Téléphone: +596 596596300 📞
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-22 📅
Date limite de soumission: 2018-02-28 📅
Date de publication: 2018-01-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 016-032828
Numéro JO-S: 16
Informations complémentaires
Le montant du marché est: sans minimum avec un maximum de 1 000 000 EUR.
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux à réaliser comprennent:
— tous travaux d'approche, installation et organisation du chantier, amenée et repli des matériels nécessaires à la bonne exécution des travaux ainsi que leur maintien en bon état de fonctionnement pendant toute la durée du chantier,
— extraction des sables à la côte demandée par le Maître d'œuvre puis évacuation en rechargement de la plage de Sinaï,
— nettoyage quotidien des chantiers, accès, et parcours empruntés,
— balisage et signalisation maritime réglementaire,
— nettoyage général, remise en état des berges, clôtures, accès,
— toutes fournitures, eau, électricité, etc.,
— réalisation des différents levés bathymétriques nécessaires à la bonne exécution des travaux,
— réalisation des études et plans d'exécution notamment d'un plan de dragage précis et de tout mémoire technique nécessaire à la bonne réalisation des travaux,
— agrément des services administratifs concernés.
Valeur estimée hors TVA: 4 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de sa notification .Il sera reconduit de façon tacite par période d'1 an, de date anniversaire à date anniversaire, sans que la durée totale n'excède 4 ans.
Description des options:
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale d'1 an à compter de sa notification .Il sera reconduit de façon tacite par période d'1 an, de date anniversaire à date anniversaire, sans que la durée totale n'excède 4 ans.
Informations complémentaires: Le montant du marché est: sans minimum avec un maximum de 1 000 000 EUR.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Grand-Rivière.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Capacités professionnelles, techniques, économiques et financières.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-03-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://www.collectiviteterritorialedemartinique.achatpublic.com 🌏
Référence
Informations complémentaires
Ce marché est sans minimum et avec un un maximum de 1 000 000 EUR.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: Rue du Citronnier, CS 17103
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97271
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +596 596176667 📞
Source: OJS 2018/S 016-032828 (2018-01-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)
- Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)
- Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques (13)
- Ouvrages de dragage et de pompage pour installations de traitement des eaux
- Ouvrages de défense des côtes (4)
- Ouvrages de régularisation des cours d'eau et de maîtrise des crues (4)
- Ouvrages maritimes (2)
- Travaux de construction d'installations de loisirs nautiques
- Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques
- Travaux de construction de barrages, de canaux, de canaux d'irrigation et d'aqueducs
- Travaux de construction de ports