Déconstruction des bâtiments E F G & H sur le site de l'État-major du SDIS 77

SDIS77

Relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'État-major à Melun suite à la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017.
La présente consultation est régie par les dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des articles 25-i-1, 67 à 68 du décret.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-03-12. L'appel d'offres a été publié le 2018-02-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-02-09 Avis de marché
2018-05-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de démolition
Numéro de référence: 982
Brève description:
Relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'État-major à Melun suite à la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017. La présente consultation est régie par les dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics. Le marché est passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des articles 25-i-1, 67 à 68 du décret. Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de démolition 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Seine-et-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS77
Adresse postale: 56 avenue de Corbeil — BP 70109
Code postal: 77001
Commune postale: Melun Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.sdis77interne.fr/espace-public/marches-publics 🌏
Courrier électronique: marchespublics@sdis77.fr 📧
URL des documents: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com/ 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-09 📅
Date limite de soumission: 2018-03-12 📅
Date de publication: 2018-02-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 030-064367
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires
À titre indicatif, les travaux commencent en mai 2018. La durée d'exécution du marché est de 3 mois à partir de la date fixée par le service prescrivant de commencer les travaux. Les candidatures seront examinées selon les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles. Visite préalable obligatoire: prendre contact avec le technicien en charge du dossier afin de convenir d'un rendez-vous: Lionel Chateigner, +33 160568646 — 614410814, chateigner@sdis77.fr Dates de visites sur site: — mercredi 28.2.2018 — 10:00 à 12:00, — mercredi 7.3.2018 — 10:00 à 12:00. Nota: le candidat ayant déjà visité le site sur la procédure précédente est dispensé de cette visite. La copie de l'attestation de la visite faite précédemment faisant foi. Certification amiante en cours de validité durant le délai d'exécution du marché. Conditions de remise des offres: — le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique mais accepte les plis adressés par voie papier. Par voie électronique: — les candidats transmettent leur pli dématérialisé avant la date limite de réception des offres, à l'adresse suivante: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com Par voie papier: — les plis devront être remis avant la date limite de réception des offres contre récépissé au: service marchés publics — service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne — 56 avenue de Corbeil — BP 70109 — 77001 Melun Cedex. Attention, l'accès au service marchés publics se fait par l'avenue du Champs de Foire, Chemin des Mulets, — les plis remis en main propre seront déposés au service marchés publics du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 avant la date limite de réception des offres, — les plis envoyés par courrier devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé, avec accusé de réception et devront parvenir à destination avant la date limite de réception des offres.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'État-major à Melun suite à la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017.
La présente consultation est régie par les dispositions de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des articles 25-i-1, 67 à 68 du décret.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
Numéro du lot: unique
Brève description: Travaux de déconstruction.
Durée de l'accord: 3 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents.
Capacité technique et professionnelle:
Au titre de la capacité technique:
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Au titre de la capacité professionnelle:
— une liste des travaux exécutés au cours des 3 dernières années relatives à la démolition (de technicité similaire à l'objet du marché), assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-03-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: Melun.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité technique
Critère de qualité (pondération): 55 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 1: méthodologie et organisation spécifiques au chantier
Critère de qualité (pondération): 32 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l’offre
Critère de qualité (pondération): 35 %
Critère de qualité (nom): Sous-critère 3: les moyens humains et matériels spécifiquement affectés au chantier
Critère de qualité (pondération): 33 %
Pondération du prix: 45 %

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com/ 🌏
URL des documents: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com/ 🌏

Référence
Informations complémentaires
À titre indicatif, les travaux commencent en mai 2018.
La durée d'exécution du marché est de 3 mois à partir de la date fixée par le service prescrivant de commencer les travaux.
Les candidatures seront examinées selon les capacités économiques, financières, techniques et professionnelles.
Visite préalable obligatoire: prendre contact avec le technicien en charge du dossier afin de convenir d'un rendez-vous: Lionel Chateigner, +33 160568646 — 614410814, chateigner@sdis77.fr
Dates de visites sur site:
— mercredi 28.2.2018 — 10:00 à 12:00,
— mercredi 7.3.2018 — 10:00 à 12:00.
Nota: le candidat ayant déjà visité le site sur la procédure précédente est dispensé de cette visite. La copie de l'attestation de la visite faite précédemment faisant foi.
Certification amiante en cours de validité durant le délai d'exécution du marché.
Conditions de remise des offres:
— le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie électronique mais accepte les plis adressés par voie papier.
Par voie électronique:
— les candidats transmettent leur pli dématérialisé avant la date limite de réception des offres, à l'adresse suivante: https://marchespublics-sdis77.omnikles.com
Par voie papier:
— les plis devront être remis avant la date limite de réception des offres contre récépissé au: service marchés publics — service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne — 56 avenue de Corbeil — BP 70109 — 77001 Melun Cedex.
Attention, l'accès au service marchés publics se fait par l'avenue du Champs de Foire, Chemin des Mulets,
— les plis remis en main propre seront déposés au service marchés publics du lundi au jeudi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 et le vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00 avant la date limite de réception des offres,
— les plis envoyés par courrier devront l'être à cette même adresse, par pli recommandé, avec accusé de réception et devront parvenir à destination avant la date limite de réception des offres.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du général de Gaulle — case postale nº 8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Adresse Internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé pré-contractuel: recours possible jusqu'à la signature du marché public,
— référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public au Joue,
— recours de plein contentieux: recours dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public au Joue.
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris Cedex 15
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524272 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Source: OJS 2018/S 030-064367 (2018-02-09)
Avis d'attribution de marché (2018-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'état-major à Melun suite à la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017. La présente consultation est régie par les dispositions de l'ordonnance n Le marché est passé sous la forme d'un appel d'offres ouvert en application des articles 25-i-1, 67 à 68 du décret. Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 250 650 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SDIS 77

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-25 📅
Date de publication: 2018-05-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 100-227696
Se réfère à l'avis: 2018/S 030-064367
Numéro JO-S: 100
Informations complémentaires
La présente consultation concerne la relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'état-major à Melun. Cette relance est consécutive à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017. A titre indicatif, les travaux commencent en mai 2018. Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire. Les modalités de consultation du marché public peuvent être demandées auprès du service des marchés publics à l'adresse suivante: marchespublics@sdis77.fr
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'état-major à Melun suite à la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017.
La présente consultation est régie par les dispositions de l'ordonnance n
Intitulé du lot: Déconstruction des bâtiments E F G & H sur le site de l'état-major du SDIS 77

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Sous-critère 2: qualité de la décomposition de l'offre

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-23 📅

Référence
Informations complémentaires
La présente consultation concerne la relance du marché de travaux de déconstruction des bâtiments E / F/ G / H sur le site de l'état-major à Melun.
Cette relance est consécutive à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général en raison d'une irrégularité de la procédure lancée en décembre 2017.
A titre indicatif, les travaux commencent en mai 2018.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire sur la base de la décomposition du prix global et forfaitaire.
Les modalités de consultation du marché public peuvent être demandées auprès du service des marchés publics à l'adresse suivante: marchespublics@sdis77.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle — case postale nº 8630
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— Référé contractuel: recours possible dans un délai de 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché public au Joue,
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Paris, Préfecture de la région Île-de-France, Préfecture de Paris
Source: OJS 2018/S 100-227696 (2018-05-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Seine-et-Marne
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition