Construction de 54 logements individuels et intermédiaires – Quartier Rosemont à Épernay (51)

Plurial Novilia

Construction de 54 logements individuels et intermédiaires – Quartier Rosemont à Épernay (51)

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-04-13. L'appel d'offres a été publié le 2018-03-01.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-03-01 Avis de marché
2019-05-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-03-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
54 logements locatifs, individuels et intermédiaires, en 6 unités foncières et 2 tranches
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Plurial Novilia
Adresse postale: 2 place Paul Jamot — CS 80017
Code postal: 51723
Commune postale: Reims Cedex
Contact
Courrier électronique: service.marches@plurial.fr 📧
Téléphone: +33 0326059233/+33 0326049830/+33 0326049905 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-01 📅
Date limite de soumission: 2018-04-13 📅
Date de publication: 2018-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 044-097055
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires
— procédure: appel d’offres ouvert européen soumis à l’ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et au décret 2016-360 du 25.3.2016, — délai d’exécution: Tranche ferme (UF 5/10): 13 mois (dont 1 mois de préparation de chantier). Tranche optionnelle (UF 2/7/11/12): 18 mois (dont 2 mois de préparation de chantier). — date limite de réception des candidatures et des offres: le 13.4.2018 avant 12:00, par dépôt contre récépissé ou envoi des dossiers en LRAR au service achats-marchés de Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot, CS 80017 — 51723 Reims Cedex, — le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du 6.3.2018 dès 17:00, auprès de: — sur support électronique, en téléchargement gratuit: www.plurial-novilia.fr. rubrique appel d’offres ou www.proxilegales.fr, sous la référence du marché: CN-050318. — sur support papier, aux frais du candidat: TECHNIC REPRO – 11 rue de Neufchâtel, 51100 Reims / Tél. +33 326048121 — Fax +33 326097107. — renseignements techniques: GREG: Yvan TURCATO 03.26.05.92.89 / yvan.turcato@plurial.fr. — renseignements administratifs: service achats-marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Forray +33 326059233. — maître d’œuvre conception: Becard MAP 18-26 rue Goubet – 75019 Paris / Tél.: +33 185093900 / Mail: f.palay@becard-map.com. — Maître d’œuvre réalisation: GREG – 2 place Paul Jamot — 51100 Reims / Tél. +33 326049825 — Fax +33 326479263.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 54 logements individuels et intermédiaires – Quartier Rosemont à Épernay (51)
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Terrassement / Gros œuvre
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Charpente bois
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Couverture / étanchéité
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Ravalement
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie / Menuiseries extérieures ALU
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Doublages / Isolations / Cloisons / Faux plafonds / Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Plomberie / Chauffage / VMC
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Peintures / Sols souples
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Chape / Carrelages
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs / VRD
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Clôtures / Espaces verts
Description des options: Selon CCTP
Durée de l'accord: 13 mois
Numéro de référence: CN-050318
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 51200 Épernay

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Voir le règlement de la consultation
Situation économique et financière: Voir le règlement de la consultation
Capacité technique et professionnelle: Voir le règlement de la consultation
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Voir le règlement de la consultation
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupements autorisés forme solidaire

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix (60)
2. Le mémoire technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service achats-marchés
Madame FORRAY ou Madame BERNARD-BARTHE ou Madame GALLOIS

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: CN-050318
Informations complémentaires
— procédure: appel d’offres ouvert européen soumis à l’ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et au décret 2016-360 du 25.3.2016,
— délai d’exécution:
Tranche ferme (UF 5/10): 13 mois (dont 1 mois de préparation de chantier).
Tranche optionnelle (UF 2/7/11/12): 18 mois (dont 2 mois de préparation de chantier).
— date limite de réception des candidatures et des offres: le 13.4.2018 avant 12:00, par dépôt contre récépissé ou envoi des dossiers en LRAR au service achats-marchés de Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot, CS 80017 — 51723 Reims Cedex,
— le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du 6.3.2018 dès 17:00, auprès de:
— sur support électronique, en téléchargement gratuit:
www.plurial-novilia.fr. rubrique appel d’offres ou www.proxilegales.fr, sous la référence du marché:
CN-050318.
— sur support papier, aux frais du candidat:
TECHNIC REPRO – 11 rue de Neufchâtel, 51100 Reims / Tél. +33 326048121 — Fax +33 326097107.
— renseignements techniques:
GREG: Yvan TURCATO 03.26.05.92.89 / yvan.turcato@plurial.fr.
— renseignements administratifs: service achats-marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Forray +33 326059233.
— maître d’œuvre conception:
Becard MAP 18-26 rue Goubet – 75019 Paris / Tél.: +33 185093900 / Mail: f.palay@becard-map.com.
— Maître d’œuvre réalisation:
GREG – 2 place Paul Jamot — 51100 Reims / Tél. +33 326049825 — Fax +33 326479263.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51000
Pays: France 🇫🇷
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 044-097055 (2018-03-01)
Avis d'attribution de marché (2019-05-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Construction de 54 logements individuels et intermédiaires – quartier Rosemont à Épernay (51).
Valeur totale du marché: 5816285.93 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Marne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://WWW.PLURIAL-NOVILIA.FR 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-09 📅
Date de publication: 2019-05-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 091-217836
Se réfère à l'avis: 2018/S 044-097055
Numéro JO-S: 91
Informations complémentaires
— procédure: appel d’offres ouvert européen soumis à l’ordonnance 2015-899 du 23.7.2015 et au décret 2016-360 du 25.3.2016, — délai d’exécution: —— tranche ferme (UF 5/10): 13 mois (dont 1 mois de préparation de chantier), —— tranche optionnelle (UF 2/7/11/12): 18 mois (dont 2 mois de préparation de chantier), — date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 13.4.2018 avant 12:00, par dépôt contre récépissé ou envoi des dossiers en LRAR au service achats-marchés de Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot — CS 80017 — 51723 Reims Cedex, — le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 6.3.2018 dès 17:00, auprès de: —— sur support électronique, en téléchargement gratuit: www.plurial-novilia.fr. rubrique appel d’offres ou www.proxilegales.fr, sous la référence du marché: CN-050318, —— sur support papier, aux frais du candidat: Technic Repro – 11 rue de Neufchâtel 51100 Reims / Tél. +33 326048121 — Fax +33 326097107 — renseignements techniques: Greg: Yvan Turcato +33 326059289 / yvan.turcato@plurial.fr — renseignements administratifs: service achats-marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Forray +33 326059233, — maître d’œuvre conception: Becard MAP 18-26 rue Goubet – 75019 Paris / Tél.: +33 185093900 / courriel: f.palay@becard-map.com — maître d’œuvre réalisation: Greg – 2 place Paul Jamot — 51100 Reims / Tél. +33 326049825 — Fax +33 326479263.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassement / gros œuvre
Brève description: Travaux.
Description des options: Selon CCTP.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
51200 Épernay.
51200 51200 Épernay.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-02-18 📅
Nom: Pitor Maçonnerie (51)
Commune postale: Saint-Brice-Courcelles
Pays: France 🇫🇷
Valeur totale du marché: 2 100 000 EUR 💰
Nom: Gilbert Emmanuel (02)
Commune postale: Saint-Michel
Valeur totale du marché: 256756.84 EUR 💰
Nom: Duterque — Maupetit Société Nouvelle (08)
Commune postale: La Francheville
Valeur totale du marché: 266443.02 EUR 💰
Nom: CAR ISO Façade (51)
Commune postale: Cormontreuil
Valeur totale du marché: 151473.83 EUR 💰
Nom: ISO Confort (51)
Valeur totale du marché: 209 000 EUR 💰
Nom: Menuiserie Conceptalu (51)
Commune postale: Reims
Valeur totale du marché: 28 201 EUR 💰
Nom: AA Mereau (02)
Commune postale: Mauregny-en-Haye
Valeur totale du marché: 700 000 EUR 💰
Nom: S2B SARL (02)
Commune postale: Soissons
Valeur totale du marché: 277058.88 EUR 💰
Nom: Soretherm Picardie (02)
Commune postale: Chavignon
Valeur totale du marché: 639 000 EUR 💰
Nom: Quatrevaux (51)
Commune postale: Épernay
Valeur totale du marché: 263126.10 EUR 💰
Nom: Ronzat (52)
Commune postale: Chaumont
Valeur totale du marché: 259424.46 EUR 💰
Nom: Colas Nord Est (51)
Valeur totale du marché: 459871.50 EUR 💰
Nom: Juvigny Espaces verts (51)
Commune postale: Witry-les-Reims
Valeur totale du marché: 205930.30 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
4
5
1

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: SA d'HLM
Contact
Point de contact: Mme Forray ou Mme Bernard-Barthe ou Mme Gallois

Référence
Informations complémentaires
—— tranche ferme (UF 5/10): 13 mois (dont 1 mois de préparation de chantier),
—— tranche optionnelle (UF 2/7/11/12): 18 mois (dont 2 mois de préparation de chantier),
— date limite de réception des candidatures et des offres: le vendredi 13.4.2018 avant 12:00, par dépôt contre récépissé ou envoi des dossiers en LRAR au service achats-marchés de Plurial Novilia, 2 place Paul Jamot — CS 80017 — 51723 Reims Cedex,
— le dossier de consultation pourra être obtenu, à partir du mardi 6.3.2018 dès 17:00, auprès de:
—— sur support électronique, en téléchargement gratuit:
CN-050318,
—— sur support papier, aux frais du candidat:
Technic Repro – 11 rue de Neufchâtel 51100 Reims / Tél. +33 326048121 — Fax +33 326097107
Greg: Yvan Turcato +33 326059289 / yvan.turcato@plurial.fr
— renseignements administratifs: service achats-marchés: Mme Gallois +33 326049905 / Mme Bernard-Barthe +33 326049830 / Mme Forray +33 326059233,
Becard MAP 18-26 rue Goubet – 75019 Paris / Tél.: +33 185093900 / courriel: f.palay@becard-map.com
— maître d’œuvre réalisation:
Greg – 2 place Paul Jamot — 51100 Reims / Tél. +33 326049825 — Fax +33 326479263.

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 091-217836 (2019-05-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Grand Est Champagne-Ardenne Marne
Fournisseurs:
AA MEREAU (02) CAR ISO Façade (51) Colas Nord Est (51) Duterque — Maupetit Société Nouvelle (08) Gilbert Emmanuel (02) ISO Confort (51) Juvigny Espaces verts (51) Menuiserie ConceptAlu (51) Pitor Maçonnerie (51) Quatrevaux (51)