Construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol à Bourg-la-Reine

Sceaux Bourg-la-Reine Habitat

La présente mise en concurrence porte sur les travaux de construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-12-18. L'appel d'offres a été publié le 2018-10-09.

Qui ?

• Sceaux Bourg-la-Reine Habitat

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles › Travaux de construction de logements-foyers

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-10-09	Avis de marché
2019-02-18	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-10-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de logements-foyers
Numéro de référence: 2018-8
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de logements-foyers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de logements-foyers 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Sceaux Bourg-la-Reine Habitat
Adresse postale: 11 rue Michel Charaire
Code postal: 92330
Commune postale: Sceaux
Contact
Adresse Internet: https://marchespublics-sceaux-bourglareine-habitat.omnikles.com 🌏
Courrier électronique: sauclair@sceaux-bourglareine-habitat.fr 📧
Téléphone: +33 146606166 📞
URL des documents: https://marchespublics-sceaux-bourglareine-habitat.omnikles.com 🌏
URL pour la participation: https://marchespublics-sceaux-bourglareine-habitat.omnikles.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-10-09 📅
Date limite de soumission: 2018-12-18 📅
Date de publication: 2018-10-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 197-444550
Numéro JO-S: 197
Informations complémentaires

Il a été décidé par la maîtrise d'ouvrage de lancer cette consultation en entreprise générale afin d'assurer un suivi de l'ensemble des corps d'état tout au long du chantier, garantissant le respect des contraintes techniques et temporelles d'un tel chantier en plein cœur de ville.

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 16 mois
Informations complémentaires:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bourg-la-Reine

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats doivent fournir tous éléments de nature à démontrer leur capacité professionnelle, technique et financière. Les candidats peuvent se présenter en groupement conjoint ou solidaire.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le délai d'exécution comprend la période de préparation et la durée d'exécution des travaux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation et la date à partir de laquelle démarre la durée d'exécution (réalisation) des travaux. La durée d'exécution des travaux et celle de la période de préparation sont fixées à: période de préparation: 2 mois. Durée d'exécution des travaux: 16 mois.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2018-12-18 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Logement et développement collectif.
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marchespublics-sceaux-bourglareine-habitat.omnikles.com 🌏
URL des documents: https://marchespublics-sceaux-bourglareine-habitat.omnikles.com 🌏
Point de contact: Shenbagame Covindane
Téléphone: +33 146604537 📞
Courrier électronique: scovindane@sceaux-bourglareine-habitat.fr 📧
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Le délai minimum de validité des offres est de 190 jours. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus,une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur, un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. Dans ces cas, la prolongation ou le report du délai est proposé par le maître d'œuvre après avis du titulaire et décidé par le pouvoir adjudicateur qui notifie sa décision au titulaire. Dans le cas d'intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés par une notification au titulaire d'un ordre de service en précisant la durée. Les intempéries concernent la neige, la pluie, le vent, les inondations mais aussi le gel. Lorsque l'un des 4 critères suivants est dépassé dans la journée, il est considéré qu'il y a intempéries:

— température sous abri inférieure ou égale à 0 ºC,

— humidité dépassant les 80 %,

— rafales de vent dépassent la vitesse de 60 km/h,

— précipitations qui durent au moins 1 h et dépassent les 1 mm (1 l d'eau/m

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Nanterre
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: http://www.ca-versailles.justice.fr/index.php?rubrique=10867&ssrubrique=10894&article=14885 🌏
Source: OJS 2018/S 197-444550 (2018-10-09)

Avis d'attribution de marché (2019-02-18)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Prix le plus bas

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-18 📅
Date de publication: 2019-02-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 038-084563
Se réfère à l'avis: 2018/S 197-444550
Numéro JO-S: 38

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bourg-la-Reine.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Logement et développement collectif

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 179-191 avenue Joliot Curie
Source: OJS 2019/S 038-084563 (2019-02-18)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles (>20)