Construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol à Bourg-la-Reine
La présente mise en concurrence porte sur les travaux de construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-12-18.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-09.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol...”
Titre
Construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol à Bourg-la-Reine
2018-8
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de logements-foyers📦
Brève description:
“La présente mise en concurrence porte sur les travaux de construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2...”
Brève description
La présente mise en concurrence porte sur les travaux de construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de logements-foyers📦
Lieu d'exécution: Hauts-de-Seine 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Bourg-la-Reine
Description du marché:
“La présente mise en concurrence porte sur les travaux de construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2...”
Description du marché
La présente mise en concurrence porte sur les travaux de construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 16
Informations complémentaires:
“Il a été décidé par la maîtrise d'ouvrage de lancer cette consultation en entreprise générale afin d'assurer un suivi de l'ensemble des corps d'état tout au...”
Informations complémentaires
Il a été décidé par la maîtrise d'ouvrage de lancer cette consultation en entreprise générale afin d'assurer un suivi de l'ensemble des corps d'état tout au long du chantier, garantissant le respect des contraintes techniques et temporelles d'un tel chantier en plein cœur de ville.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats doivent fournir tous éléments de nature à démontrer leur capacité professionnelle, technique et financière. Les candidats peuvent se présenter...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats doivent fournir tous éléments de nature à démontrer leur capacité professionnelle, technique et financière. Les candidats peuvent se présenter en groupement conjoint ou solidaire.
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le délai d'exécution comprend la période de préparation et la durée d'exécution des travaux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle...”
Conditions d'exécution du contrat
Le délai d'exécution comprend la période de préparation et la durée d'exécution des travaux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation et la date à partir de laquelle démarre la durée d'exécution (réalisation) des travaux. La durée d'exécution des travaux et celle de la période de préparation sont fixées à: période de préparation: 2 mois. Durée d'exécution des travaux: 16 mois.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-12-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2018-12-18
14:00 📅
“Le délai minimum de validité des offres est de 190 jours. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou le report du début des...”
Le délai minimum de validité des offres est de 190 jours. Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par un changement du montant des travaux ou une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages, une substitution d'ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus,une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur, un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché. Dans ces cas, la prolongation ou le report du délai est proposé par le maître d'œuvre après avis du titulaire et décidé par le pouvoir adjudicateur qui notifie sa décision au titulaire. Dans le cas d'intempéries entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés par une notification au titulaire d'un ordre de service en précisant la durée. Les intempéries concernent la neige, la pluie, le vent, les inondations mais aussi le gel. Lorsque l'un des 4 critères suivants est dépassé dans la journée, il est considéré qu'il y a intempéries:
— température sous abri inférieure ou égale à 0 ºC,
— humidité dépassant les 80 %,
— rafales de vent dépassent la vitesse de 60 km/h,
— précipitations qui durent au moins 1 h et dépassent les 1 mm (1 l d'eau/m) dans les autres cas, la prolongation du délai d'exécution des travaux ne peut résulter que d'un avenant.
Avis d'attribution de marché (2019-02-18) Pouvoir adjudicateur Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Logement et développement collectif
Objet Description
Site principal ou lieu d'exécution: Bourg-la-Reine.
Critères d'attribution
Prix
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 197-444550
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“Construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol...”
Titre
Construction d'une résidence rassemblant 15 logements familiaux, 80 logements étudiants, 2 commerces en rez-de-chaussée et 28 places de parkings en sous-sol à Bourg-la-Reine
Afficher plus Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)