Centre culturel de l'Espal — remplacement de la tribune télescopique et de l'ensemble des fauteuils de la salle

Ville du Mans

Il s'agit de procéder au remplacement de la tribune cintrée télescopique et de l'ensemble des fauteuils de la salle de spectacle; le bâtiment est un ERP de 2 catégorie classé: L; S; W; Y. L'ensemble forme 512 fauteuils + 2 fauteuils de réserve. Le délai d'exécution est de 7 semaines hors période de préparation à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service. Ce délai intègre un délai d'une semaine pour la dépose. Ce délai sera précédé d'une période de préparation de 13 semaines démarrant à compter de la notification du marché:

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-03-26. L'appel d'offres a été publié le 2018-02-21.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• jezet Seating SA

Qui ?

• Ville du Mans

Qu'est-ce que c'est ?

• Sièges › Sièges de théâtre
• Sièges et chaises divers › Fauteuils

Où ?

• Pays de la Loire › Sarthe

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-02-21	Avis de marché
2018-04-09	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-02-21)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Fauteuils
Numéro de référence: Ip 18-0026
Brève description:

Il s'agit de procéder au remplacement de la tribune cintrée télescopique et de l'ensemble des fauteuils de la salle de spectacle; le bâtiment est un ERP de 2 — délai d'étude projet: 2 semaines, — délai de validation des plans par la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique, — délai de fabrication de 9 semaines.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Fournitures
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Fauteuils 📦
Code CPV supplémentaire: Sièges de théâtre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Sarthe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville du Mans
Adresse postale: Pôle marchés et achats publics, CS 40010 — 16 avenue François Mitterrand, Le Condorcet
Code postal: 72039
Commune postale: Le Mans
Contact
Adresse Internet: http://www.lemans.fr 🌏
Courrier électronique: marches@lemans.fr 📧
Téléphone: +33 243474747 📞
Fax: +33 243473740 📠
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-21 📅
Date limite de soumission: 2018-03-26 📅
Date de publication: 2018-02-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 037-080349
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.sarthe-marchespublics.fr — Le DCE peut être téléchargé jusqu'au jour de la date et heure limites de remise des offres à l'adresse suivante http://www.sarthe-marchespublics.fr Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé au pôle marchés et achats publics ou par voie électronique. Les modalités de transmission électronique des plis sont définies dans le règlement de la consultation. Critères de sélection candidats 1 Aptitude à exercer l'activité professionnelle; 2 Capacités techniques et professionnelles; 3 Capacité économique et financière. Renseignements administratifs: Isabelle Prévost, +33 243474378. Renseignements techniques: Pascal Dumoulin, +33 243474813. Nota: chaque candidat devra présenter un fauteuil (autostable) en échantillon, avec son offre.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il s'agit de procéder au remplacement de la tribune cintrée télescopique et de l'ensemble des fauteuils de la salle de spectacle; le bâtiment est un ERP de 2

— délai d'étude projet: 2 semaines,

— délai de validation des plans par la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique,

— délai de fabrication de 9 semaines.

Durée de l'accord: 49 jours
Description des options:

Des modifications, des contrats similaires, des contrats complémentaires pourront être conclus au cours de l'exécution du contrat dans le respect des dispositions du décret 2016-360 du 25.3.2016 et du code général des collectivités territoriales.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),

— liste des principales prestations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 17:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-03-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21720181300011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏
URL des documents: http://www.sarthe-marchespublics.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Critères de sélection candidats

1 Aptitude à exercer l'activité professionnelle;

2 Capacités techniques et professionnelles;

3 Capacité économique et financière. Renseignements administratifs: Isabelle Prévost, +33 243474378.

Renseignements techniques: Pascal Dumoulin, +33 243474813. Nota: chaque candidat devra présenter un fauteuil (autostable) en échantillon, avec son offre.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Adresse Internet: http://nantes.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 22 mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Téléphone: +33 253467983 📞
Courrier électronique: paysdl.ccira@direccte.gouv.fr 📧
Fax: +33 253467979 📠
Adresse Internet: http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 037-080349 (2018-02-21)

Avis d'attribution de marché (2018-04-09)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Il s'agit de procéder au remplacement de la tribune cintrée télescopique et de l'ensemble des fauteuils de la salle de spectacle; le bâtiment est un ERP de 2ème catégorie classé: L; S; W; Y. L'ensemble forme 512 fauteuils + 2 fauteuils de réserve. Le délai d'exécution est de 7 semaines hors période de préparation à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service. Ce délai intègre un délai d'une semaine pour la dépose. Ce délai sera précédé d'une période de préparation de 13 semaines démarrant à compter de la notification du marché: — délai d'étude projet: 2 semaines — délai de validation des plans par la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique — délai de fabrication de 9 semaines.

Valeur totale du marché: 355 187 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: ville du Mans

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-04-09 📅
Date de publication: 2018-04-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 070-154894
Se réfère à l'avis: 2018/S 037-080349
Numéro JO-S: 70
Informations complémentaires

Référence publication communautaire: parution le 22.2.2018 — 2018/s037-080349 offre électronique (1) — autre état membre ou pays tiers (1) critères de jugement: prix (55 %) valeur technique (25 %) décomposée comme suit: — Pertinence des moyens humains dédiés à l'opération de travaux (25 points), — pertinence de la méthodologie et organisation du chantier (50 points). Qualité de la gamme de maintenance de la tribune télescopique: moyens humains et opérations périodiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement (25 points) performances en matière de protection de l'environnement (20 %) décomposée comme suit: Valorisation des déchets de la tribune déposée (50 points) — matériaux employés dans la réalisation de la nouvelle tribune (50 points) le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service des Marchés Publics. Code nuts: Frg04 - sarthe.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

— délai d'étude projet: 2 semaines

— délai de validation des plans par la maîtrise d'œuvre et le contrôleur technique

Il s'agit de procéder au remplacement de la tribune cintrée télescopique et de l'ensemble des fauteuils de la salle de spectacle; le bâtiment est un ERP de 2ème catégorie classé: L; S; W; Y. L'Ensemble forme 512 fauteuils + 2 fauteuils de réserve. Le délai d'exécution est de 7 semaines hors période de préparation à compter de la date de démarrage prescrite par ordre de service. Ce délai intègre un délai d'une semaine pour la dépose. Ce délai sera précédé d'une période de préparation de 13 semaines démarrant à compter de la notification du marché:

— délai d'étude projet: deux semaines

Description des options:

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût: Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché.
Pondération du coût: 1

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-05 📅

Référence
Informations complémentaires

— Pertinence des moyens humains dédiés à l'opération de travaux (25 points),

— pertinence de la méthodologie et organisation du chantier (50 points).

Qualité de la gamme de maintenance de la tribune télescopique: moyens humains et opérations périodiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement (25 points) performances en matière de protection de l'environnement (20 %) décomposée comme suit: Valorisation des déchets de la tribune déposée (50 points) — matériaux employés dans la réalisation de la nouvelle tribune (50 points) le marché est consultable au siège du pouvoir adjudicateur sur demande auprès du service des Marchés Publics. Code nuts: Frg04 - sarthe.

Source: OJS 2018/S 070-154894 (2018-04-09)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage (>20 nouveaux marchés)

Mobilier (>20)

Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes (11)

Sièges et chaises divers (6)