La présente opération porte sur la reconfiguration de la gare CDG2 pour l'accueil du CDG Express. Le lot ASC a pour objet les prestations relatives aux études, à la fabrication, à l’installation, aux essais et à la mise en exploitation des ascenseurs qui desservent le quai et estacade CDG Express et le quai RER B situés dans la gare TGV de l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy.Les travaux sont réalisés principalement à l'intérieur du bâtiment existant.
Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-10-03.
L'appel d'offres a été publié le 2018-09-13.
Avis de marché (2018-09-13) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Aéroports de Paris
Adresse postale: FR10
Commune postale: Tremblay-en-France
Code postal: 93290
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Florence Guegan
Téléphone: +33 786270081📞
Courrier électronique: florence.guegan@adp.fr📧
Région: Ile-de-France🏙️
URL: http://www.aeroportsdeparis.fr🌏
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Nom: SNCF gare et connexions
Adresse postale: FR10
Commune postale: Paris
Pouvoir adjudicateur
Code postal: 75013
Pouvoir adjudicateur (supplémentaire)
Personne de contact: Florence Guegan
Téléphone: +33 786270081📞
Objet Champ d'application du marché
Titre: CDG — aménagement gare CDG Express — lot ascenseurs
Produits/services: Ascenseurs📦
Brève description:
“La présente opération porte sur la reconfiguration de la gare CDG2 pour l'accueil du CDG Express. Le lot ASC a pour objet les prestations relatives aux...”
Brève description
La présente opération porte sur la reconfiguration de la gare CDG2 pour l'accueil du CDG Express. Le lot ASC a pour objet les prestations relatives aux études, à la fabrication, à l’installation, aux essais et à la mise en exploitation des ascenseurs qui desservent le quai et estacade CDG Express et le quai RER B situés dans la gare TGV de l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy.Les travaux sont réalisés principalement à l'intérieur du bâtiment existant.
Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Lieu d'exécution: Paris🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Aéroport Charles de Gaulle — Gare RER/TGV
Description du marché:
“Prestations relatives aux études, à la fabrication, à l’installation, aux essais et à la mise en exploitation des ascenseurs qui desservent le quai et...”
Description du marché
Prestations relatives aux études, à la fabrication, à l’installation, aux essais et à la mise en exploitation des ascenseurs qui desservent le quai et estacade CDG Express et le quai RER B situés dans la gare TGV de l’aéroport Charles de Gaulle à Roissy.
Le marché est composé d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle:
— TF: travaux sur quais et estacade nord (pose de 2 nouveaux ascenseurs),
— TO 1: travaux sur quais et estacade sud (dépose de 1 ascenseur et pose de 4 nouveaux ascenseurs).
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 29
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 8
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“1 tranche optionnelle: travaux sur quais et estacade sud.
Dépose d'1 ascenseur et pose de 4 nouveaux ascenseurs.” Description
Informations complémentaires:
“Les candidats pourront proposer des variantes: organisation de chantier, mise en œuvre des prestations et des matériels (solutions constructives) permettant...”
Informations complémentaires
Les candidats pourront proposer des variantes: organisation de chantier, mise en œuvre des prestations et des matériels (solutions constructives) permettant d'optimiser les délais. Les variantes devront être sans impact sur les autres marchés du projet et sur l'aspect architectural de l'ouvrage, ne remettant pas en cause la flexibilité des bâtiments dans le temps. Offre de base obligatoire.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les documents à remettre pour faire acte de candidature sont la Fiche de renseignements entreprise (FRE) renseignée (cette fiche est à remplir par le...”
Liste et brève description des conditions
Les documents à remettre pour faire acte de candidature sont la Fiche de renseignements entreprise (FRE) renseignée (cette fiche est à remplir par le candidat via un formulaire de saisie en ligne directement accessible dans son compte) et le K bis.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Chiffre d'affaires des 3 dernières années dans le domaine d'activité concerné.
Conditions de participation
Le chiffre d'affaires minimum annuel du candidat devra être de 1 200 000 EUR.
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— moyens humains et matériels,
— références professionnelles en adéquation avec l'objet du marché, avec une mise en valeur des opérations exécutées en...”
Liste et brève description des critères de sélection
— moyens humains et matériels,
— références professionnelles en adéquation avec l'objet du marché, avec une mise en valeur des opérations exécutées en milieu fortement contraint (coactivité, réglementation...) ainsi que des chantiers réalisés dans un contexte ferroviaire (en particulier les travaux dans les gares) et intégrant des travaux sur voies ferrées ou à proximité.
Afficher plus Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“— caution bancaire ou garantie à première demande,
— retenue de garantie,
— garantie particulière,
— garantie de parfait achèvement,
— garantie décennale.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement bancaire dans un délai de 60 jours. Le financement des prestations est assuré par des...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Les sommes dues en exécution du marché seront payées par virement bancaire dans un délai de 60 jours. Le financement des prestations est assuré par des fonds propres et des emprunts bancaires.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“— soit entreprise unique,
— soit groupement conjoint,
— soit groupement solidaire.” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les prestations seront effectués en zone publique, une partie des approvisionnements chantier pourra se faire par PCZSAR (Partie critique de la zone de...”
Conditions d'exécution du contrat
Les prestations seront effectués en zone publique, une partie des approvisionnements chantier pourra se faire par PCZSAR (Partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé).
Les travaux se dérouleront dans un environnement en exploitation. La coactivité avec d'autres lots sera gérée par le plan général de coordination.
Une partie significative des travaux sera réalisée de nuit à proximité des voies ferrées et caténaires, et dans le respect des prescriptions et contraintes de sécurité ferroviaires.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-10-03
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
Informations complémentaires
“Les candidatures seront examinées en tenant compte des garanties et capacités techniques et financières qu'elles présentent ainsi que des références...”
Les candidatures seront examinées en tenant compte des garanties et capacités techniques et financières qu'elles présentent ainsi que des références professionnelles des candidats. Les négociations pourront être organisées en phases successives et n'être poursuivies qu'avec le ou les candidats présentant la ou les offres les plus intéressantes. Les candidatures devront être déposées sur le site https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr Une fois sur le site,les candidats peuvent consulter le mode opératoire accessible depuis la page d'accueil. En cas de problème lié à l'utilisation du portail achats, vous pouvez contacter le support téléphonique au +33 149754321(0,34 EUR/min).
Les documents joints et disponibles à l'adresse https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr sont des documents de travail (PRO) susceptibles d'évoluer. Ces documents mis à disposition des entreprises à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence constituent les documents de la consultation. Des éléments reprenant ou complémentant ce dossier de consultation seront ensuite communiqués aux candidats sélectionnés à l'issue de l'analyse des candidatures. Après la clôture de la phase candidature, Aéroports de Paris invitera les entreprises admises à présenter une offre à venir télécharger gratuitement le dossier de consultation (pièces administratives, techniques et financières) sur leur espace personnel accessible depuis le portail achats https://fournisseurs.aeroportsdeparis.fr (Page d'accueil > cadre Mes consultations). Les entreprises seront invitées par courrier électronique. Le courrier électronique d’invitation sera émis par l’adresse électronique du nom de domaine: @adp.fr. Les variantes sus-mentionnées seront explicitées dans le mémoire justificatif accompagnant l'offre. La réponse à la solution de base est obligatoire. À titre d'information, la date de remise de l'offre initiale et les périodes mentionnées ci-dessous le sont à titre indicatif afin que les candidats puissent prendre leurs dispositions pour répondre aux attentes d'Aéroports de Paris. Les dates exactes seront confirmées par Aéroports de Paris ultérieurement.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2018/S 178-404057 (2018-09-13)