Agrandissement et modernisation du centre de recyclage — extension des bâtiments existants et création d'un nouveau bâtiment de service

Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Le projet de modernisation et d'extension du centre de recyclage porte principalement sur les prestations suivantes:
— agrandissement du hall de vidage des camions de collecte d'une surface de 1 070 mètres carrés et du hall de stockage des balles existant d'une surface de 554 mètres carrés,
— création d'un nouveau bâtiment de service d'une surface de 380 mètres carrés, incluant notamment un atelier mécanique, des locaux techniques et des espaces sociaux pour les opérateurs,
— modification des VRD et du principe de circulation sur le site,
— remplacement du process de tri,
— renforcement du système de défense incendie.
L'opération globale comprend 2 autres consultations (en cours de consultation) relatives à:
— l'aménagement extérieur, décomposé en 2 lots (lot 1: terrassements et VRD; lot 2: clôtures et portails),
— la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système complet de tri, décomposée en 3 lots (lot 1: process de tri; lot 2: compacteur à refus; lot 3: presse à paquets).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-12-10. L'appel d'offres a été publié le 2018-11-02.

Qui ?

• Communauté d'agglomération Limoges Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Limousin › Haute-Vienne

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-11-02	Avis de marché

Avis de marché (2018-11-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 2018-F1110000-00
Brève description:

Le projet de modernisation et d'extension du centre de recyclage porte principalement sur les prestations suivantes: — agrandissement du hall de vidage des camions de collecte d'une surface de 1 070 mètres carrés et du hall de stockage des balles existant d'une surface de 554 mètres carrés, — création d'un nouveau bâtiment de service d'une surface de 380 mètres carrés, incluant notamment un atelier mécanique, des locaux techniques et des espaces sociaux pour les opérateurs, — modification des VRD et du principe de circulation sur le site, — remplacement du process de tri, — renforcement du système de défense incendie. L'opération globale comprend 2 autres consultations (en cours de consultation) relatives à: — l'aménagement extérieur, décomposé en 2 lots (lot 1: terrassements et VRD; lot 2: clôtures et portails), — la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système complet de tri, décomposée en 3 lots (lot 1: process de tri; lot 2: compacteur à refus; lot 3: presse à paquets).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture métallique 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'installation de menuiseries non métalliques 📦
Travaux de pose de plaques de plâtre 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Ponts roulants 📦
Systèmes de pulvérisation d'eau 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Vienne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération Limoges Métropole
Adresse postale: 19 rue Bernard-Palissy
Code postal: 87031
Commune postale: Limoges
Contact
Adresse Internet: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: marches_publics@agglo-limoges.fr 📧
Téléphone: +33 555457848 📞
Fax: +33 555457864 📠
URL des documents: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-02 📅
Date limite de soumission: 2018-12-10 📅
Date de publication: 2018-11-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 213-487651
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires

Marché ordinaire. Le délai d'exécution est de 54 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines. Variante exigée relative à des murs FIFO en béton.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le projet de modernisation et d'extension du centre de recyclage porte principalement sur les prestations suivantes:

— agrandissement du hall de vidage des camions de collecte d'une surface de 1 070 mètres carrés et du hall de stockage des balles existant d'une surface de 554 mètres carrés,

— création d'un nouveau bâtiment de service d'une surface de 380 mètres carrés, incluant notamment un atelier mécanique, des locaux techniques et des espaces sociaux pour les opérateurs,

— modification des VRD et du principe de circulation sur le site,

— remplacement du process de tri,

— renforcement du système de défense incendie.

L'opération globale comprend 2 autres consultations (en cours de consultation) relatives à:

— l'aménagement extérieur, décomposé en 2 lots (lot 1: terrassements et VRD; lot 2: clôtures et portails),

— la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système complet de tri, décomposée en 3 lots (lot 1: process de tri; lot 2: compacteur à refus; lot 3: presse à paquets).

Intitulé du lot: Gros œuvre — démolition
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les travaux à réaliser sont essentiellement les suivants (liste non exhaustive):

— organisation de chantier,

— terrassement pour fondations,

— fondations,

— élévation des murs en béton banché et en agglomérés de béton,

— dallages et planchers,

— ouvrages en béton armé pour poutres, poteaux, linteaux, etc.,

— réseaux sous dallage.

Durée de l'accord: 378 jours
Description des options: Conformément à l'article 30-I-7
Informations complémentaires:

Marché ordinaire.

Le délai d'exécution est de 54 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Variante exigée relative à des murs FIFO en béton.

Intitulé du lot: Charpente métallique
Numéro du lot: 2
Brève description:

— éléments porteurs métalliques,

— divers.

Durée de l'accord: 140 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 20 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoutent une période préalable de préparation de 4 semaines et le délai de fabrication de 6 semaines.

Intitulé du lot: Couverture et bardage métallique — étanchéité
Numéro du lot: 3
Brève description:

— bardage en tôles métalliques,

— accessoires,

— couvertines,

— complexe d'étanchéité isolant sur bac acier ou sur béton,

— evacuation des eaux pluviales,

Durée de l'accord: 168 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 24 semaines. Réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Serrureries
Numéro du lot: 4
Brève description:

— travaux sur portes existantes,

— remplacement de portes existantes,

— portes pleines Cf1h — ei'60,

— portes pleines isolantes,

— châssis vitres,

— rehausses métalliques,

— garde corps,

— main courante,

— passerelle et palier métallique pour chemin de visite,

— escaliers,

— échelles métalliques,

— grilles,

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 24 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Portes sectionnelles
Numéro du lot: 5
Brève description:

— déplacement des portes sectionnelles existantes,

— fourniture et pose de portes sectionnelles neuves,

— mise en place de toutes les ossatures complémentaires et habillages, couvre-joints, etc. pour une parfaite finition,

Informations complémentaires: Variante exigée relative à des feux de passage.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures en aluminium
Numéro du lot: 6
Brève description:

— ensemble d'accès/sortie du bâtiment,

— fenêtres à la française,

— ensemble châssis à soufflet et oscillo-battant,

— châssis coulissants,

— châssis à soufflet,

— châssis fixes.

Durée de l'accord: 14 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 2 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Plâtrerie — menuiseries intérieures — faux plafonds
Numéro du lot: 7
Brève description:

— doublages isolants,

— cloisons plaques de plâtre sur ossature,

— plafonds plaques de plâtre,

— faux plafonds,

— isolation.

Durée de l'accord: 63 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 9 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Revêtements céramiques
Numéro du lot: 8
Brève description:

— chape en béton armé,

— sols surfacés avec paillettes métalliques,

— étanchéité sur sols,

— revêtements de sols céramiques,

— revêtements de sols souples,

— revêtements muraux,

— accessoires revêtements céramiques.

Durée de l'accord: 21 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 3 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Peintures
Numéro du lot: 9
Brève description:

— travaux préparatoires,

— peintures sur murs, plafonds, sols, boiseries, etc.,

— nettoyage de mise en service.

Durée de l'accord: 28 jours
Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 4 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles
Numéro du lot: 10
Brève description: Les travaux à réaliser sont décrits au CCTP concerné.
Description des options:

— conformément à l'article 30-I-7

— il s'agit d'un marché à tranches (1 tranche ferme TF et 2 tranches optionnelles TO1 et TO2).

Informations complémentaires:

Marché à tranches:

— TF: travaux de base d'électricité,

— TO1: remplacement du transfo existant par un transfo de 1 250 kva,

— TO2: remplacement du transfo existant par un transfo de 1 600 kva.

Le délai d'exécution de la TF est de 54 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. Les TO s'intégreront dans ce délai.

À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Intitulé du lot: Plomberie — sanitaire — CVC
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 12
Brève description:

Les travaux à réaliser concernent essentiellement la fourniture et la pose d'un ascenseur monte-charge sans machinerie 1 000 kg.

Intitulé du lot: Pont roulant
Numéro du lot: 13
Brève description:

Les travaux à réaliser concernent essentiellement la fourniture et la pose d'un pont roulant monopoutre — 3,2 t/8 m.

Intitulé du lot: Défense incendie — sprinklage
Numéro du lot: 14
Brève description:

Les prestations envisagées consistent notamment à améliorer les moyens de défense incendie du centre de recyclage de la communauté d'agglomération Limoges Métropole en répondant aux exigences réglementaires et aux risques énoncés dans le «Porter à connaissance».

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est de 20 semaines, réparties sur la durée globale d'exécution. À ce délai s'ajoute une période préalable de préparation de 4 semaines.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature), DC2 (déclaration du candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur les sites suivants: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com ou http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat

L'acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME),

— lettre de candidature (DC1),

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (DC2),

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 51, 54 et 55 du décret n

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, mentionnée aux articles L. 5212-1 à 4 du code du travail (DC1).

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux, objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles (DC2).

Capacité technique et professionnelle:

— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution uniquement pour les 5 chantiers les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin),

— certificats de qualification et/ou de qualité demandés aux candidats par lot — qualification minimale demandée ou équivalente:

—— lot 1: qualification Qualibat 2111 (ou équivalent),

—— lot 2: qualification Qualibat 4421 (ou équivalent),

—— lot 3: qualification Qualibat 3151 (ou équivalent),

—— lot 4: qualification Qualibat 3531 (ou équivalent),

—— lot 5: qualification Qualibat 3531 (ou équivalent),

—— lot 6: qualification Qualibat 3531 (ou équivalent),

—— lot 7: qualification Qualibat 4111 (ou équivalent),

—— lot 8: qualification Qualibat 6311 (ou équivalent),

—— lot 9: qualifications Qualibat 6111 et 6211 (ou équivalent),

—— lot 10: qualifications Qualifelec E2 et CF2 (ou équivalent),

—— lot 11: qualifications Qualibat 5111 et 5311 (ou équivalent).

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le lot 1 comporte des conditions particulières d'exécution visées par l'article 38 de l'ordonnance du 23.7.2015: l'annexe 1 à l'acte d'engagement du lot 1 assigne au titulaire du marché un objectif d'heures de main-d'œuvre réservées à la mise en œuvre de l'action d'insertion.

Le CCAP précise les différentes modalités envisageables de mise en œuvre de l'action d'insertion. Les modalités détaillées de mise en œuvre de la clause d'insertion seront déterminées lors de la phase de mise au point du marché.

En revanche, aucun lot n'est réservé au profit d'entreprises ou d'établissements visés par les articles 36 et 37 de l'ordonnance du 23.7.2015.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-12-11 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Lieu d'exécution: Centre de recyclage — rue Salvador-Dali — 87280 Beaune-Les-Mines.

Pour tous les lots, une retenue de garantie de 5 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à 1

Les prestations seront financées sur le budget annexe du Centre de recyclage de la Communauté d'agglomération Limoges Métropole et seront rémunérés selon les prescriptions du CCAP et en application du décret n

Pour tous les lots et quelle que soit la solution proposée:

Sélection des candidatures: garanties et capacités techniques et financières, capacités professionnelles.

Critères de jugement des offres:

1) prix des prestations (60 %) noté sur 20 points, apprécié en fonction de l'AE et de la DPGF, selon la formule suivante:

note = 20 x (valeur de l'offre moins-disante/valeur de l'offre analysée);

2) valeur technique (40 %) notée sur 20 points, appréciée en fonction du mémoire justificatif et notamment des sous-critères suivants:

2.1) qualité et pertinence des moyens organisationnels affectés aux prestations (60 %);

2.2) qualité et pertinence du mode opératoire proposé (40 %).

Pour tous les lots, une visite sur site est conseillée.

Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le profil acheteur de Limoges Métropole à l'adresse suivante: http://agglo-limoges.emarchespublics.com. La transmission des réponses est obligatoirement effectuée par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante: http://agglo-limoges.e-marchespublics.com.

Les candidats devront transmettre leur demande de renseignements par l'intermédiaire du profil acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante: http://agglo-limoges.emarchespublics.com

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Limoges
Adresse postale: 1 cours Vergniaud
Commune postale: Limoges
Code postal: 87000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 555339155 📞
Courrier électronique: greffe.ta-limoges@juradm.fr 📧
Fax: +33 555339160 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 213-487651 (2018-11-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Ouvrages d'art et de génie civil (>20)

Travaux de construction d'ouvrages (>20)

Ossatures (>20)

Ossatures métalliques (2)
Travaux de gros œuvre (>20)