Acquisition, livraison, installation, mise en ordre de marche, maintenance et formation pour un appareil d'isocinétisme en évaluation et en rééducation fonctionnelle
La présente consultation concerne l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la maintenance et la formation pour un appareil d'isocinétisme en évaluation et en rééducation fonctionnelle.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-11-05.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-10.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Acquisition, livraison, installation, mise en ordre de marche, maintenance et formation pour un appareil d'isocinétisme en évaluation et en rééducation...”
Titre
Acquisition, livraison, installation, mise en ordre de marche, maintenance et formation pour un appareil d'isocinétisme en évaluation et en rééducation fonctionnelle
2018PAEUFOU024
Afficher plus
Produits/services: Équipements médicaux📦
Brève description:
“La présente consultation concerne l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la maintenance et la formation pour un appareil...”
Brève description
La présente consultation concerne l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la maintenance et la formation pour un appareil d'isocinétisme en évaluation et en rééducation fonctionnelle.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 121 700 💰
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Équipements médicaux📦
Lieu d'exécution: Marne🏙️
Description du marché:
“La présente consultation concerne l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la maintenance et la formation pour un appareil...”
Description du marché
La présente consultation concerne l'acquisition, la livraison, l'installation, la mise en ordre de marche, la maintenance et la formation pour un appareil d'isocinétisme en évaluation et en rééducation fonctionnelle.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Service après-vente
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 121 700 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“TO001: mise à jour des logiciels relatifs à l'appareil d'isocinétisme le candidat chiffrera, dans le cadre de son offre, la mise à jour des logiciels...”
Description des options
TO001: mise à jour des logiciels relatifs à l'appareil d'isocinétisme le candidat chiffrera, dans le cadre de son offre, la mise à jour des logiciels relatifs au système informatique de l'appareil d'isocinétisme, pour une durée de 2 ans.
TO002: mise à jour des logiciels relatifs à l'appareil d'isocinétisme le candidat chiffrera, dans le cadre de son offre, la mise à jour des logiciels relatifs au système informatique de l'appareil d'isocinétisme, pour une durée de 5 ans.
TO003: maintenance préventive et curative pour l'appareil d'isocinétisme le candidat chiffrera, dans le cadre de son offre, la maintenance préventive et curative pour l'appareil d'isocinétisme, qui s'exercera à l'issue du délai contractuel, pour une durée de 2 ans.
To004: maintenance préventive et curative pour l'appareil d'isocinétisme le candidat chiffrera, dans le cadre de son offre, la maintenance préventive et curative pour l'appareil d'isocinétisme, qui s'exercera à l'issue du délai contractuel, pour une durée de 5 ans.
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Projet PAQIST
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document unique de marché européen (DUME)...”
Liste et brève description des conditions
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document unique de marché européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.
Les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise tels que prévus à l'article 48 du décret n 2016-360 du 25.3.2016:
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner,
— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du décret n 2016-360 du 25.3.2016:
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du décret n 2016-360 du 25.3.2016:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du décret n 2016-360...”
Liste et brève description des critères de sélection
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise tels que prévus à l'article 44 du décret n 2016-360 du 25.3.2016:
— description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise,
— liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-11-05
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2018-11-06
09:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687📞
Courrier électronique: greffeta-chalons-en-champagne@juradm.fr📧
Fax: +33 326210187 📠
URL: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes:
— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 5 51-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.