2018.04 réhabilitation du Château Perrier: travaux de restauration des lots monuments historiques — lot nº MH03: menuiseries

Mairie d'Épernay

À titre informatif, le présent marché correspond au lot nº MH03, d'une précédente procédure relative aux travaux de restauration à caractère monument historique du Château Perrier, dans le cadre de sa réhabilitation en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne, déclaré sans suite pour motif d'ordre budgétaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-02-21. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2018-01-18 Avis de marché
2018-05-17 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2018-01-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de menuiserie
Brève description:
À titre informatif, le présent marché correspond au lot nº MH03, d'une précédente procédure relative aux travaux de restauration à caractère monument historique du Château Perrier, dans le cadre de sa réhabilitation en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne, déclaré sans suite pour motif d'ordre budgétaire.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de menuiserie 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de menuiserie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie d'Épernay
Adresse postale: 7 bis avenue de Champagne
Code postal: 51200
Commune postale: Épernay
Contact
Adresse Internet: http://www.epernay.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@ville-epernay.fr 📧
Téléphone: +33 326533708 📞
Fax: +33 326533726 📠
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-18 📅
Date limite de soumission: 2018-02-21 📅
Date de publication: 2018-01-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 014-027806
Numéro JO-S: 14
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. Il s'insère dans la durée globale d'exécution de l'opération de travaux pour la réhabilitation du Château Perrier en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne est de 17 mois, englobant les lots attribués dans la précédente procédure (y compris la période de préparation de chantier de 30 jours).
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de menuiserie.
Durée de l'accord: 6 mois
Informations complémentaires:
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. Il s'insère dans la durée globale d'exécution de l'opération de travaux pour la réhabilitation du Château Perrier en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne est de 17 mois, englobant les lots attribués dans la précédente procédure (y compris la période de préparation de chantier de 30 jours).
Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) ou le Document unique de marché européen (DUME) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr
Afficher plus
— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionner, et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés,
Afficher plus
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
Liste et description succincte des critères de sélection: déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat,
— indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du contrat.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: Qualibat 4393 ou équivalent.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-02-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Dubois Lionel — ACMH
Adresse postale: 2 rue du Dr Vinot
Commune postale: Juvisy-sur-Orge
Code postal: 91260
Point de contact: Mme Juliette Palayan
Téléphone: +33 169056306 📞
Courrier électronique: juliette.palayan@dubois-acmh.fr 📧
Adresse Internet: http://www.lioneldubois.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville d'Épernay — service commun marchés publics
Adresse postale: 2 rue de Reims — BP 505
Commune postale: Épernay Cedex
Code postal: 51331
Point de contact: Mmes Achahbar / Pluchart / Mangas

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 326668687 📞
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Fax: +33 326210187 📠
Adresse Internet: http://chalons-enchampagne.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2018/S 014-027806 (2018-01-18)
Avis d'attribution de marché (2018-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché correspond au lot nºmh03 Menuiseries, d'une précédente procédure relative aux travaux de restauration à caractère monument historique du Château Perrier, dans le cadre de sa réhabilitation en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne, déclaré sans suite pour motif d'ordre budgétaire.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 1 149 996 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Marne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie d'Epernay

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-05-17 📅
Date de publication: 2018-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 094-212686
Se réfère à l'avis: 2018/S 014-027806
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Le montant de la dépense engagée au titre de marché est de 1 149 996,82 EUR (HT) soit 1 379 996,18 EUR (HT). Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. Il s'insère dans la durée globale d'exécution de l'opération de travaux pour la réhabilitation du Château Perrier en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne de 17 mois, englobant les lots attribués dans la précédente procédure.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
2018.04 rehabilitation du chateau perrier: travaux de restauration des lots monuments Historiques
Lot nomh03: Menuiseries.
Informations complémentaires:
Le montant de la dépense engagée au titre de marché est de 1 149 996,82 EUR (HT) soit 1 379 996,18 EUR (HT).
Le délai d'exécution des travaux est de 6 mois. Il s'insère dans la durée globale d'exécution de l'opération de travaux pour la réhabilitation du Château Perrier en musée régional d'archéologie et du vin de Champagne de 17 mois, englobant les lots attribués dans la précédente procédure.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 51200 Épernay

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-04-11 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21510212000015

Référence
Informations complémentaires
Avis d'appel public à la concurrence envoyé pour publication le 18.1.2018 et publié:
— joue 2018/s 014-027806 du 20.1.2018,
— BOAMP nº 18 8245 du 20.1.2018,
— e-marchespublics.com 18.1.2018,
— site Internet de la Ville et d'epernay agglo champagne: 18.01.2018.
Le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 au service des marchés.
publics de la ville d'Épernay.
Source: OJS 2018/S 094-212686 (2018-05-17)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de parachèvement de bâtiment Travaux de menuiserie et de charpenterie Travaux de menuiserie