Travaux souterrains de pose de réseaux

URM

Construction, renouvellement, dépannage et entretien des ouvrages souterrains HTA et BT. Les travaux vont du dépannage immédiat en astreinte à des chantiers de l'ordre du kilomètre. Marchés annuels à bons de commande, sur série de prix ferme, complété éventuellement pour des chantiers importants de construction, renouvellement ou entretien, par des marchés ponctuels avec reconsultation des entreprises retenues dans le cadre de cet AAPC. Les prestations peuvent comprendre la mise en oeuvre d'accessoires électriques pour réseaux HTA et BT, y compris sous-tension BT. Les entreprises retenues devront pouvoir assurer un service d'astreinte à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-02. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-12.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• URM

Qu'est-ce que c'est ?

• Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes › Réseaux

Où ?

• Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-05-12	Avis de marché
2017-10-12	Avis d'attribution de marché
2018-03-28	Avis d'attribution de marché
2018-09-25	Avis d'attribution de marché
2019-02-25	Avis d'attribution de marché
2019-04-04	Avis d'attribution de marché
2019-09-27	Avis d'attribution de marché
2020-10-27	Avis d'attribution de marché
2020-11-30	Avis d'attribution de marché
2021-07-15	Avis d'attribution de marché
2021-10-06	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-05-12)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Réseaux
Numéro de référence: NGC-17-019
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Réseaux 📦
Code CPV supplémentaire: Réseaux 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Urm
Adresse postale: 2 bis rue Ardant du Picq — BP 10102
Code postal: 57014
Commune postale: Metz Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.uem-metz.fr 🌏
Courrier électronique: achats@urm-metz.fr 📧
Téléphone: +33 387344432 📞
URL des documents: http://www.uem-metz.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_f8vWm7KZAI 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-12 📅
Date limite de soumission: 2017-06-02 📅
Date de publication: 2017-05-17 📅
Date de début: 2017-10-01 📅
Date de fin: 2021-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 094-184888
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires

Procédure négociée avec mise en concurrence préalable passée en application de l'article 74 et 78 du Décret n° 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux souterrains de pose de réseaux.
Description des renouvellements: Prolongation possible 4 mois par OS.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Concession URM, dans un rayon de 40km autour de Metz.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Lettre de candidature (DC1),

Déclaration du candidat (DC2),

Attestations d'assurance en cours de validité,

déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat satisfait aux obligations fiscales et sociales (équivalent Noti2 ou attestations CERFA correspondantes)

copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est redressement judiciaire.

Situation économique et financière:

Chiffre d'affaires en EUR HT réalisé au cours des trois derniers exercices et part de ce chiffre d'affaires relatif aux prestations, objet de la consultation.

Capacité technique et professionnelle:

Note détaillée mentionnant les techniciens (nombre et profils des chefs d'équipe et des chefs de chantier) susceptibles d'être affectés sur le chantier.

Liste des trois références de travaux de nature et d'importance comparable à chacun des lots sur lequel le candidat se présente (3 références par lot) en cours d'exécution ou exécutés datant de moins de 5 ans (description précise des travaux réalisés avec indication de l'année de réalisation, du maître d'ouvrage, du lieu et du montant en euros).

Liste des outillages, matériels et équipements techniques dont le candidat dispose pour réaliser les travaux, objet de la consultation.

En matière de qualification, nous indiquer si vous possédez un certificat professionnel adapté à la prestation objet du marché, notamment dans le domaine OPQCB ou équivalent justifié.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Les candidats devront justifier de leurs qualités et capacité (compétence et moyens) à réaliser les travaux et produiront leurs références en la matière auprès des distributeurs publics d'électricité et d'enedis.

— ils produiront la liste du personnel habilité H0v B0v au sens de la publication UTE C18-510

— Ils produiront la liste éventuelle des qualifications ENEDIS (évaluations Edf-Sfp 6790 à 6794) ou équivalences dûment justifiées.

Un certificat de capacité, et d'engagement, à intervenir en astreinte en une heure sur appel d'URM à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié inclus. Ce certificat est obligatoire.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement: Fonds propres. Mode de règlement: virement bancaire. Délai global de paiement: 30 jours.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les groupements momentanés d'entreprises sont autorisés et devront prendre la forme de groupements d'entreprises conjoints.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: http://www.uem-metz.fr 🌏
Adresse postale: 2 bis rue Ardant du Picq, BP 10102
Point de contact: À l'attention de M. Starczan
Téléphone: +33 387344576 📞
Pays: Moselle 🏙️
Point de contact: Les candidats ont la possibilité de déposer leur candidature sur la plateforme achatpublic.com

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Prolongation possible 4 mois par OS.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Metz
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre — BP 81022
Commune postale: Metz Cedex 01
Code postal: 57036
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 387567500 📞
Courrier électronique: tgi-metz@justice.fr 📧
Fax: +33 387567616 📠
Adresse Internet: http://www.cdad-moselle.justice.fr/rubrique.php3?id_rubrique=73 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: TGI de METZ.
Source: OJS 2017/S 094-184888 (2017-05-12)

Avis d'attribution de marché (2017-10-12)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAO 09/2017
Brève description:

Construction, renouvellement, dépannage et entretien des ouvrages souterrains HTA et BT. Les travaux vont du dépannage immédiat en astreinte à des chantiers de l'ordre du kilomètre. Marchés annuels à bons de commande, sur série de prix ferme, complété éventuellement pour des chantiers importants de construction, renouvellement ou entretien, par des marchés ponctuels avec reconsultation des entreprises retenues dans le cadre de cet AAPC. Les prestations peuvent comprendre la mise en œuvre d'accessoires électriques pour réseaux HTA et BT, y compris sous-tension BT. Les entreprises retenues devront pouvoir assurer un service d'astreinte à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié.

Valeur totale du marché: 675 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-12 📅
Date de publication: 2017-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 199-410183
Se réfère à l'avis: 2017/S 094-184888
Numéro JO-S: 199

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Concession URM, dans un rayon de 40 km autour de Metz.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût (nom): Valeur économique
Critère de coût (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-01 📅
Nom: Stpm
Adresse postale: 18 Boucle des Artisans — ZA d'Husange
Commune postale: Cattenom
Code postal: 57570
Pays: France 🇫🇷
Moselle 🏙️
Nom: Vigilec
Adresse postale: les Paltrats
Commune postale: Saint-Pourçain-sur-Sioule
Code postal: 03500
Pays: Allier 🏙️
Nom: ERTP Groupement ERTP/MGR
Adresse postale: lieudit «bois de l'Hôpital»
Commune postale: Orny
Code postal: 57420
Nom: Mgr
Adresse postale: 29 rue des Feivres — BP 65131
Commune postale: Metz Cedex 03
Code postal: 57074
Nom: Sobeca
Adresse postale: ZI avenue Jean Vacher — BP 23
Commune postale: Anse
Code postal: 69480
Pays: Rhône 🏙️
Nom: Sees
Adresse postale: allée de la Chèvre Haie
Commune postale: Anthelupt
Code postal: 54110
Pays: Meurthe-et-Moselle 🏙️

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours: TGI de Metz.
Source: OJS 2017/S 199-410183 (2017-10-12)

Avis d'attribution de marché (2018-03-28)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAO 03/2018
Brève description: CAO 03/2018 — Travaux souterrains pour la bascule du poste de Viaud.
Valeur totale du marché: 189254.33 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-28 📅
Date de publication: 2018-03-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 063-140823
Numéro JO-S: 63

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux souterrains de pose de réseaux pour la bascule du poste de Viaud.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-19 📅
Nom: Elres Réseaux
Adresse postale: Rue du Malambas
Commune postale: Hauconcourt
Code postal: 57280
Source: OJS 2018/S 063-140823 (2018-03-28)

Avis d'attribution de marché (2018-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAO 09/2018
Brève description:

Construction, renouvellement, dépannage et entretien des ouvrages souterrains HTA et BT. Les travaux vont du dépannage immédiat en astreinte à des chantiers de l'ordre du kilomètre. Marchés annuels à bons de commande, sur série de prix ferme, complété éventuellement pour des chantiers importants de construction, renouvellement ou entretien, par des marchés ponctuels avec reconsultation des entreprises retenues dans le cadre de cet AAPC. Les prestations peuvent comprendre la mise en œuvre d'accessoires électriques pour réseaux HTA et BT, y compris sous-tension BT. Les entreprises retenues devront pouvoir assurer un service d'astreinte à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié.

Valeur totale du marché: 450 000 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-09-25 📅
Date de publication: 2018-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 186-421102
Numéro JO-S: 186

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Construction, renouvellement, dépannage et entretien des ouvrages souterrains HTA et BT. Les travaux vont du dépannage immédiat en astreinte à des chantiers de l'ordre du kilomètre.

Marchés annuels à bons de commande, sur série de prix ferme, complété éventuellement pour des chantiers importants de construction, renouvellement ou entretien, par des marchés ponctuels avec reconsultation des entreprises retenues dans le cadre de cet AAPC.

Les prestations peuvent comprendre la mise en œuvre d'accessoires électriques pour réseaux HTA et BT, y compris sous-tension BT.

Les entreprises retenues devront pouvoir assurer un service d'astreinte à toute heure du jour ou de la nuit, en semaine, fin de semaine ou jour férié.

CAO 09/2018 — travaux souterrains de pose de réseaux (annuel 2018).

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Concession URM, dans un rayon de 40km autour de Metz

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-09-17 📅
Valeur totale du marché: 450 000 EUR 💰
Nom: Elres réseaux
Adresse postale: rue du Malambas
Valeur totale du marché: 675 000 EUR 💰
Adresse postale: Les Paltrats
Commune postale: Saint-Pourcain-sur-Sioule
Valeur totale du marché: 900 000 EUR 💰
1 125 000 EUR 💰
Nom: Sees
Adresse postale: 28 allée de la Chèvre Haie
Valeur totale du marché: 1 350 000 EUR 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Metz Cedex 1
Informations sur les délais d'introduction des recours: TGI de Metz
Source: OJS 2018/S 186-421102 (2018-09-25)

Avis d'attribution de marché (2019-02-25)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAO 02/2019
Brève description: Travaux souterrains pour la suppression de la ligne HTA (Ancy-Dornot).
Valeur totale du marché: 90 012 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 2 bis rue Ardant du Picq, BP 10102

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-02-25 📅
Date de publication: 2019-02-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 042-096421
Numéro JO-S: 42

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-02-18 📅
Nom: Sobeca
Adresse postale: ZAC de Jailly, allée des Forestiers
Commune postale: Marange-Silvange
Code postal: 57535
Valeur totale du marché: 90 012 EUR 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 3 rue Haute Pierre, BP 81022
Commune postale: Metz Cédex 01
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal de grande instance de Metz
Source: OJS 2019/S 042-096421 (2019-02-25)

Avis d'attribution de marché (2019-04-04)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAO 03/2019
Brève description:

Cao 03/2019 — travaux souterrains pour le renouvellement BT — allée de Londres à Montigny-les-Metz.

Valeur totale du marché: 81 240 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-04-04 📅
Date de publication: 2019-04-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 069-163468
Numéro JO-S: 69

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux souterrains pour le renouvellement BT — allée de Londres à Montigny-les-Metz.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-03-25 📅
Nom: ERTP (mandataire)
Adresse postale: Lieu dit «dans le bois de l'hôpital»
Valeur totale du marché: 81 240 EUR 💰
Source: OJS 2019/S 069-163468 (2019-04-04)

Avis d'attribution de marché (2019-09-27)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAM 09/2019
Brève description: Travaux souterrains de pose de réseaux (Annuel 2019).
Valeur totale du marché: 450 000 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-09-27 📅
Date de publication: 2019-10-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 189-460745
Numéro JO-S: 189

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-09-16 📅
Nom: Ertp
Adresse postale: Lieu dit dans le bois de l'hôpital
Commune postale: Metz
Nom: ELRES Réseaux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Source: OJS 2019/S 189-460745 (2019-09-27)

Avis d'attribution de marché (2020-10-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de câblage électrique
Numéro de référence: Sans suite
Brève description:

Travaux souterrains pour la modification du réseau BT: Ngo-17-019-06 «Quartier Roget à Woippy».

Métadonnées de l'avis
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de câblage électrique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de câblage électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 2bis rue Ardant du Picq

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-27 📅
Date de publication: 2020-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 212-519865
Numéro JO-S: 212
Informations complémentaires
Cette procédure a été déclarée sans suite.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux souterrains — quartier Roget à Woippy.
Source: OJS 2020/S 212-519865 (2020-10-27)

Avis d'attribution de marché (2020-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de lignes électriques
Numéro de référence: CAM 11/2020
Brève description: Travaux souterrains de pose de réseaux (Annuel 2021).
Valeur totale du marché: 550 000 EUR 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de lignes électriques 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de lignes électriques 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 2bis rue Ardant du Picq — BP 10102

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-30 📅
Date de publication: 2020-12-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 237-586136
Numéro JO-S: 237

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-11-16 📅
Nom: Spie City Networks
Adresse postale: 13 b rue Saussaie en Mi-Terre
Commune postale: Jouy-aux-Arches
Code postal: 57130
Valeur totale du marché: 550 000 EUR 💰
Adresse postale: Lieu dit «Dans le Bois de l'Hôpital»
Commune postale: Metz Cedex 02
Valeur totale du marché: 825 000 EUR 💰
1 375 000 EUR 💰
Adresse postale: 10 rue du Malambas
ZAC de Jailly — allée des Forestiers

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Metz
Courrier électronique: tj-metz@justice.fr 📧
Fax: +33 387567515 📠
Adresse Internet: http://www.justice.fr/annuaire/tribunal-judiciaire-metz 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: TJ de Metz.
Source: OJS 2020/S 237-586136 (2020-11-30)

Avis d'attribution de marché (2021-07-15)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAM 06/2021
Brève description:

Travaux souterrains pour le raccordement du parc photovoltaïque à Tritteling-Redlach.

Valeur totale du marché: 204761.80 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 2 bis rue Ardant du Picq

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-15 📅
Date de publication: 2021-07-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 138-368284
Numéro JO-S: 138

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Nord compris entre le point de fourniture, situé sur le ban communal de de Tritteling-Redlach, et la sortie de la commune de Créhange (deux plans projet 2827093 — Nord 1 et 2)
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Sud compris entre la rue des Acacias à Créhange et le poste source de Viaud à Créhange (plan projet 2827093 — Sud)
Numéro du lot: 2

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-06-21 📅
Valeur totale du marché: 204761.80 EUR 💰
208850.50 EUR 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: rue Haute Pierre — BP 81022
Courrier électronique: tj-metz@justice.fr 📧
Informations sur les délais d'introduction des recours: Tribunal judiciaire de Metz.
Source: OJS 2021/S 138-368284 (2021-07-15)

Avis d'attribution de marché (2021-10-06)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: CAM 09/2021
Brève description:

travaux souterrains pour le renforcement et restructuration du réseau HTA sur les communes de Solgne et Beux

Valeur totale du marché: 199462.50 EUR 💰

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: urm
Adresse postale: 2bis Rue Ardant du Picq

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-06 📅
Date de publication: 2021-10-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 197-514933
Numéro JO-S: 197

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: travaux souterrains pour le renforcement et restructuration du réseau HTA à Solgne
Brève description:

travaux souterrains pour le renforcement et restructuration du réseau HTA à Solgne

Intitulé du lot: travaux souterrains pour le renforcement et restructuration du réseau HTA à Beux
Brève description: travaux souterrains pour le renforcement et restructuration du réseau HTA à Beux

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-09-20 📅
Nom: elres reseaux
Adresse postale: 10 Rue du Malambas
Valeur totale du marché: 199462.50 EUR 💰
Nom: sobeca
Adresse postale: zac de Jailly - allée des Forestiers
Commune postale: Marange Silvange
Valeur totale du marché: 185476.20 EUR 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal judiciaire de metz,
Adresse postale: rue Haute Pierre - bP 81022
Informations sur les délais d'introduction des recours: tj de metz
Source: OJS 2021/S 197-514933 (2021-10-06)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes (>20 nouveaux marchés)

Réseaux (12)