Travaux de réhabilitation du bâtiment « Le Laboratoire » (Travaux de gros oeuvre: lots 3 et 8)

Établissement public d'aménagement Alzette-Belval

Les lots 3 et 8 relatifs aux travaux de gros oeuvre sont passés par un groupement de commandes dont le coordonnateur est l'EPA Alzette-Belval. Ce dernier est chargé de l'ensemble des opérations de sélection des prestataires. Chacun des pouvoirs adjudicateurs signera et notifiera le marché correspondant à ses besoins propres: — Lot 3: Gros oeuvre (traitement général de la structure béton): EPFL; — Lot 8: Gros oeuvre (structure neuve): EPA Alzette-Belval.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-24. L'appel d'offres a été publié le 2017-05-02.

Qui ?

• Établissement public d'aménagement Alzette-Belval

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Meurthe-et-Moselle
• Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-05-02	Avis de marché

Avis de marché (2017-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'immeubles de bureaux
Numéro de référence: grosoeuvre/labo/RP
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'immeubles de bureaux 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Établissement public d'aménagement Alzette-Belval
Adresse postale: Site de Micheville
Code postal: 57390
Commune postale: Audun-Le-Tiche
Contact
Adresse Internet: http://www.epa-alzette-belval.fr 🌏
Courrier électronique: epa@alzette-belval.fr 📧
Téléphone: +33 383804022 📞
Fax: +33 382399671 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_NfpdDj4Ice 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-02 📅
Date limite de soumission: 2017-05-24 📅
Date de publication: 2017-05-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 087-169104
Se réfère à l'avis: 2017/S 062-115445
Numéro JO-S: 87
Informations complémentaires

Le candidat est tenu de répondre à l'ensemble des prestations objets de la présente consultation. Chacun des pouvoirs adjudicateurs signera et notifiera le marché correspondant à ses besoins propres: — Lot 3: Gros oeuvre (traitement général de la structure béton): EPFL; — Lot 8: Gros oeuvre (structure neuve): EPA Alzette-Belval.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot 3: gros oeuvre (traitement général de la structure béton)
Numéro du lot: 3
Brève description:

Installation de chantier; démolitions de structure porteuse; terrassements en pleine masse; fondations des structures extérieures; structure et dalles des niveaux; sauts de loup; réfection des structures existante.

Durée de l'accord: 10 mois
Description des options:

En application de l'article 30-I 7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables pour les marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire du présent marché.

Informations complémentaires:

— Lot 3: Gros oeuvre (traitement général de la structure béton): EPFL;

— Lot 8: Gros oeuvre (structure neuve): EPA Alzette-Belval.

Intitulé du lot: Lot 8: Gros Oeuvre (structure neuve)
Numéro du lot: 8
Brève description:

Fondations pour massifs et fosses ascenseur et de relevage; dallages y compris isolants sous dallage; structures intérieures; escalier; édicule ascenseur.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Audun-le-Tiche (57) — Site de Micheville.

Audun-le-Tiche (57), Site de Micheville.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Une lettre de candidature à l'obtention de la totalité du marché précisant l'identité du candidat individuel ou du groupement d'opérateurs économiques (modèle recommandé: formulaire DC1);

— Une déclaration sur l'honneur signée par le candidat (ou chacun des membres du groupement) pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (modèle recommandé: formulaire DC1 signé).

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

— Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

— Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;

— L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du présent marché public;

— Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, de même nature que celle du présent marché public.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

QUALIBAT « 2112 — Maçonnerie (technicité confirmée) » ;

QUALIBAT « 2151- Dallage courant » ;

QUALIBAT « 1112 — Démolition (technicité confirmée) ».

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

En application de larticle 45 III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et en cas dattribution du marché à un groupement conjoint, le pouvoir adjudicateur exige que le mandataire du groupement soit solidaire, pour lexécution du marché public, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à légard de lacheteur.

De plus, en application de larticle 45 V du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois:

En qualité de candidats individuels et de membres dun ou plusieurs groupements;

En qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Adéquation et qualité de la constitution et de l'organisation des moyens humains affectés à l'opération
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Adéquation et qualité des moyens techniques affectés à l'opération
Qualité et pertinence de la méthodologie de réalisation des travaux proposée
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Qualité et pertinence de la gestion du chantier proposée
Prise en compte de la démarche HQE dans l'opération
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 75075666000023
Nom du pouvoir adjudicateur: Etablissement Public Foncier de Lorraine
Adresse postale: rue Robert Blum BP 245
Commune postale: Pont-à-Mousson
Code postal: 54701
Pays: Meurthe-et-Moselle 🏙️
Contact
Point de contact: Mme Roshanak Prevost
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Point de contact: M. Sylvain Toutain
Téléphone: +33 383804020 📞
Courrier électronique: sylvain.toutain@epfl.fr 📧
Fax: +33 383804021 📠
Adresse Internet: http://www.epfl.fr/ 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_NfpdDj4Ice 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Etablissement Public d'Aménagement Alzette-Belval
Adresse postale: 31 rue Saint Victor
Commune postale: Villerupt
Code postal: 54190
Point de contact: Adresse à utiliser uniquement en cas de dépôt des plis contre récépissé (y compris par transporteur privé). En cas d'envoi en recommandé, merci d'utiliser l'adresse de contact.
Fax: +33 38257399671 📠

Référence
Informations complémentaires

Le commencement d'exécution des prestations est estimé pour juin 2017.

Le délai global prévisionnel d'ensemble du chantier est de 18 mois, hors période de préparation de 8 semaines, hors période de garantie de parfait achèvement.

Lot n°3: Gros-oeuvre (traitement général de la structure béton: le délai d'exécution de ce lot est de 32 semaines, courant à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, hors période de préparation de 8 semaines, hors période de garantie de parfait achèvement.

Lot n°8: Gros-oeuvre (structure neuve): le délai d'exécution de ce lot est de 32 semaines, courant à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, hors période de préparation de 8 semaines, hors période de garantie de parfait achèvement.

Afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite du site des installations concernées par le présent appel public à la concurrence, organisée aux dates suivantes en présence du maître d'oeuvre: 16/05/17 à 15h00. VISITE FACULTATIVE mais fortement recommandée.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Adresse Internet: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité Consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Adresse postale: Préfecture de Meurthe-et-Moselle 1 rue du Préfet Claude Erignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Fax: +33 383342224 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2017/S 087-169104 (2017-05-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de locaux commerciaux, d'entrepôts et de bâtiments industriels, de bâtiments liés aux transports (6)

Travaux de construction de locaux commerciaux (2)