Travaux de menuiseries extérieures/chauffage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz
Centre hospitalier régional unvt.
Travaux de menuiseries extérieures/chauffage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2017-05-31. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-18.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Radiateurs et chaudières › Radiateurs
- • Structures et pièces › Échafaudages
- • Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • France
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2017-04-18 | Avis de marché |
| 2017-07-28 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2017-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2017-07
Brève description: Travaux de menuiseries extérieures/chauffage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Échafaudages 📦
Travaux de menuiserie 📦
Radiateurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional unvt.
Adresse postale: 2 place Saint-Jacques
Code postal: 25000
Commune postale: Besançon
Contact
Adresse Internet: https://www.chu-besancon.fr 🌏
Courrier électronique: dtp@chu-besancon.fr 📧
Téléphone: +33 0381218080 📞
Fax: +33 0381218385 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-18 📅
Date limite de soumission: 2017-05-31 📅
Date de publication: 2017-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 077-148174
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installation de chantier-échafaudage
Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier-échafaudage.
Durée de l'accord: 67 mois
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Chauffage
Numéro du lot: 4
Brève description: Chauffage.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bâtiment gris-hôpital Jean Minjoz.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Dans les conditions fixées par les articles 110 à 131 du décret n
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-06-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26250176000066
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Besançon
Adresse postale: 47 avenue Clémenceau — BP 1041
Code postal: 25001
Point de contact: Renseignements techniques: Ingerop Conseil Ingénierie
Courrier électronique: ingerop.besancon@ingerop.com 📧
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Besançon Dpims-Direction des travaux
Code postal: 25030
Point de contact: Renseignements administratifs: Herve Poyart bureau administration gestion
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 0381826001 📠
Adresse Internet: http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 077-148174 (2017-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2017-07
Brève description: Travaux de menuiseries extérieures/chauffage bâtiment gris hôpital Jean Minjoz.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Échafaudages 📦
Travaux de menuiserie 📦
Radiateurs 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional unvt.
Adresse postale: 2 place Saint-Jacques
Code postal: 25000
Commune postale: Besançon
Contact
Adresse Internet: https://www.chu-besancon.fr 🌏
Courrier électronique: dtp@chu-besancon.fr 📧
Téléphone: +33 0381218080 📞
Fax: +33 0381218385 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-18 📅
Date limite de soumission: 2017-05-31 📅
Date de publication: 2017-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 077-148174
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires
La visite du site et des installations (2 personnes maximum) est obligatoire. Les visites sont fixées aux dates et horaires suivants:
— mercredi 03.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 02 mai — 12:00)
— vendredi 05.5.2017 de 09:00 à 11:00 (date limite d'inscription 03 mai — 12:00)
— jeudi 11.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 09 mai — 12:00)
Le lieu de rendez-vous sera le suivant: Hôpital Jean Minjoz (BLIA — hall d'entrée principale).
Aucun retard ne sera toléré.
Pour ce faire, les candidats devront s'adresser et prendre rendez-vous pour se positionner sur les dates proposées auprès de:
Centre Hospitalier Universitaire
Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité — département Travaux et Sécurité
2 place Saint-Jacques — 25030 Besançon Cedex
Tél: 03 81 21 80 80 — fax: 03 81 21 83 85 — émail: dtp@chu-besancon.fr.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Installation de chantier-échafaudage
Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier-échafaudage.
Durée de l'accord: 67 mois
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 3
Brève description: Menuiseries extérieures.
Intitulé du lot: Chauffage
Numéro du lot: 4
Brève description: Chauffage.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bâtiment gris-hôpital Jean Minjoz.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Dans les conditions fixées par les articles 110 à 131 du décret n
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-06-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26250176000066
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Besançon
Adresse postale: 47 avenue Clémenceau — BP 1041
Code postal: 25001
Point de contact: Renseignements techniques: Ingerop Conseil Ingénierie
Courrier électronique: ingerop.besancon@ingerop.com 📧
Adresse Internet: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: CHU de Besançon Dpims-Direction des travaux
Code postal: 25030
Point de contact: Renseignements administratifs: Herve Poyart bureau administration gestion
Référence
Informations complémentaires
La visite du site et des installations (2 personnes maximum) est obligatoire. Les visites sont fixées aux dates et horaires suivants:
— mercredi 03.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 02 mai — 12:00)
— vendredi 05.5.2017 de 09:00 à 11:00 (date limite d'inscription 03 mai — 12:00)
— jeudi 11.5.2017 de 14:00 à 16:00 (date limite d'inscription 09 mai — 12:00)
Le lieu de rendez-vous sera le suivant: Hôpital Jean Minjoz (BLIA — hall d'entrée principale).
Aucun retard ne sera toléré.
Pour ce faire, les candidats devront s'adresser et prendre rendez-vous pour se positionner sur les dates proposées auprès de:
Centre Hospitalier Universitaire
Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité — département Travaux et Sécurité
2 place Saint-Jacques — 25030 Besançon Cedex
Tél: 03 81 21 80 80 — fax: 03 81 21 83 85 — émail: dtp@chu-besancon.fr.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 0381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 0381826001 📠
Adresse Internet: http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 077-148174 (2017-04-18)
Avis d'attribution de marché (2017-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de menuiseries extérieures/chauffage bâtiment gris Hôpital Jean-Minjoz.
Valeur totale du marché: 4 188 918 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier regional unvt
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-28 📅
Date de publication: 2017-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 146-301018
Se réfère à l'avis: 2017/S 077-148174
Numéro JO-S: 146
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bâtiment gris-hôpital Jean-Minjoz.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-07-27 📅
Source: OJS 2017/S 146-301018 (2017-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de menuiseries extérieures/chauffage bâtiment gris Hôpital Jean-Minjoz.
Valeur totale du marché: 4 188 918 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier regional unvt
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-28 📅
Date de publication: 2017-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 146-301018
Se réfère à l'avis: 2017/S 077-148174
Numéro JO-S: 146
Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Bâtiment gris-hôpital Jean-Minjoz.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-07-27 📅
Source: OJS 2017/S 146-301018 (2017-07-28)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)