Travaux de maintenance, d'entretien et de remise aux normes des bâtiments départementaux ou occupés par ses services

Département de la Réunion

Le département de la Réunion dispose de 410 bâtiments, représentant une surface de 750 000 m2 de plancher. Afin d'être plus réactif sur les différentes demandes de travaux des usagers, hors demandes de réhabilitation complexe et construction, le Département souhaite mettre en place, dans le cadre de sa maintenance des bâtiments, des marchés de travaux qui seront passés sous forme d'accords-cadres générant des bons de commande, avec un montant minimum annuel et sans montant maximum annuel.
Les marchés sont décomposés en 12 corps d'état, répartis en 4 secteurs géographiques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-01. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-03.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-04-03 Avis de marché
2018-11-06 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-04-03)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de réfection
Numéro de référence: 16ft-Dbep-0331-D
Brève description:
Le département de la Réunion dispose de 410 bâtiments, représentant une surface de 750 000 m2 de plancher. Afin d'être plus réactif sur les différentes demandes de travaux des usagers, hors demandes de réhabilitation complexe et construction, le Département souhaite mettre en place, dans le cadre de sa maintenance des bâtiments, des marchés de travaux qui seront passés sous forme d'accords-cadres générant des bons de commande, avec un montant minimum annuel et sans montant maximum annuel. Les marchés sont décomposés en 12 corps d'état, répartis en 4 secteurs géographiques.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de réfection 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de maçonnerie 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Installation de cloisons 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Charpentes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de construction de voies 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Réunion 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Réunion
Adresse postale: Direction de la commande publique, 31 rue de Paris
Code postal: 97400
Commune postale: Saint-Denis
Contact
Adresse Internet: http://www.cg974.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@cg974.fr 📧
Téléphone: +262 262586670 📞
Fax: +262 262586689 📠
URL des documents: http://marchespublics.cg974.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.cg974.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-03 📅
Date limite de soumission: 2017-06-01 📅
Date de publication: 2017-04-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 068-127752
Numéro JO-S: 68
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.cg974.fr Le démarrage des prestations est prévu en juillet 2017. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique. L'accès au DCE et la remise des plis sont possibles sur http://marchespublics.cg974.fr De manière à ouvrir la commande publique départementale au plus grand nombre d'entreprises, un candidat ne pourra se voir attribuer d'une part plus de trois lots sur l'ensemble des corps d'état et d'autre part, pour un de ces lots techniques qu'un seul secteur géographique, et ce sous réserve d'un nombre suffisant d'offres recevables. L'attribution des lots se fera par ordre d'importance décroissante. Aussi, les lots dont les estimations sont les plus importantes seront attribués en premier. Dès lors, une première série d'attribution est effectuée sur la base du classement, dans la limite de 3 lots par candidats, tel qu'énoncé ci-dessus. Toutefois, les candidats sont informés que lors de cette phase d'attribution ne seront pas retenues, les offres dont l'écart est supérieur à 10 % de la valeur de l'offre classée en première position pour le lot considéré. Dans ce cas, l'offre classée en premier sera retenue. Dans l'éventualité où il resterait des lots à attribuer après application de la règle énoncée ci-dessus, les lots restant seront attribués au mieux-disant. Méthode de calcul de l'offre financière du candidat: l'entreprise n'aura à remettre qu'un Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) par lot auquel il soumissionnera. Le pouvoir adjudicateur constituera un DQE dont le montant total sera l'offre du candidat pour ce lot. Ce DQE est établi à partir d'un chantier type et des prix unitaires extraits du BPU du candidat. Le pouvoir adjudicateur aura précédemment à la remise des offres établi deux chantiers types. Le chantier type retenu pour l'analyse des offres fera l'objet d'un tirage au sort après la date limite de remise des offres et avant l'ouverture des plis. Ces chantiers types sont établis de façon confidentielle et ne seront communiqués au candidat qu'à l'issue de la procédure. Financement: Une avance de 30 %, sans garantie, est accordée au titulaire du marché, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000,00 euro(s) HT dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Sur fonds propres; paiement par virement bancaire (Mandat administratif) dans un délai de 30 jours. Pas de retenue de garantie. En cas de groupement, la forme qui sera retenue après l'attribution sera celle de groupement solidaire avec désignation d'un mandataire.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le département de la Réunion dispose de 410 bâtiments, représentant une surface de 750 000 m2 de plancher. Afin d'être plus réactif sur les différentes demandes de travaux des usagers, hors demandes de réhabilitation complexe et construction, le Département souhaite mettre en place, dans le cadre de sa maintenance des bâtiments, des marchés de travaux qui seront passés sous forme d'accords-cadres générant des bons de commande, avec un montant minimum annuel et sans montant maximum annuel.
Afficher plus
Les marchés sont décomposés en 12 corps d'état, répartis en 4 secteurs géographiques.
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 48
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: Gros-Oeuvres et Maçonnerie / secteur Est
Numéro du lot: 1
Brève description:
Montant minimum annuel: 2 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 20 000 EUR HT.
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
Le marché est conclu pour une durée d'un an. Il est tacitement reconductible 2 fois. La durée globale du marché est donc de 3 ans.
Intitulé du lot: Plomberie/ secteur Est
Numéro du lot: 2
Brève description:
Montant minimum annuel: 1 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 10 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Climatisation Split system et ventilation Vmc/ Secteur Est
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Electricité Cf/Cf/ secteur Est
Numéro du lot: 4
Brève description:
Montant minimum annuel: 4 000 EUR
Le montant estimatif de la commande annuel est de 40 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Cloisons, Faux plafonds, Menuiseries bois/ secteur Est
Numéro du lot: 5
Brève description: Montant minimum annuel: 4 000 EUR.
Intitulé du lot: Sols/ secteur Est
Numéro du lot: 6
Brève description: Montant minimum annuel: 1 000 EUR
Intitulé du lot: Peinture et Ravalement/ secteur Est
Numéro du lot: 7
Brève description:
Montant minimum annuel: 10 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 100 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Menuiserie Alu, Pvc/ secteur Est
Numéro du lot: 8
Brève description:
Montant minimum annuel: 6 500 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 65 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Métallerie, Serrurerie/ secteur Est
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Charpente,Couverture/Secteur Est
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Etanchéité/ Secteur Est
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Vrd/Secteur Est
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Gros-Oeuvres et Maçonnerie / secteur Nord
Numéro du lot: 13
Brève description:
Montant minimum annuel: 5 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 50 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Plomberie/ secteur Nord
Numéro du lot: 14
Brève description:
Montant minimum annuel: 3 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 30 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Climatisation Split system et ventilation Vmc/ Secteur Nord
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Electricité Cf/Cf/ secteur Nord
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Cloisons, Faux plafonds, Menuiseries bois/ secteur Nord
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Sols/ secteur Nord
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Peinture et Ravalement/ secteur Nord
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Menuiserie Alu, Pvc/ secteur Nord
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Métallerie, Serrurerie/ secteur Nord
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Charpente,Couverture/Secteur Nord
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: Etanchéité/ Secteur Nord
Numéro du lot: 23
Brève description:
Montant minimum annuel: 20 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 200 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Vrd/ Secteur Nord
Numéro du lot: 24
Intitulé du lot: Gros-Oeuvres et Maçonnerie / secteur Ouest
Numéro du lot: 25
Brève description:
Montant minimum annuel: 3 500 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 35 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Plomberie/ secteur Ouest
Numéro du lot: 26
Intitulé du lot: Climatisation Split system et ventilation Vmc/ Secteur Ouest
Numéro du lot: 27
Intitulé du lot: Electricité Cf/Cf/ secteur Ouest
Numéro du lot: 28
Brève description:
Montant minimum annuel: 7 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 70 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Cloisons, Faux plafonds, Menuiseries bois/ secteur Ouest
Numéro du lot: 29
Intitulé du lot: Sols/ secteur Ouest
Numéro du lot: 30
Brève description:
Montant minimum annuel:1 500 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 15 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Peinture et Ravalement/ secteur Ouest
Numéro du lot: 31
Intitulé du lot: Menuiserie Alu, Pvc/ secteur Ouest
Numéro du lot: 32
Intitulé du lot: Métallerie, Serrurerie/ secteur Ouest
Numéro du lot: 33
Brève description: Montant minimum annuel: 1 500 EUR.
Intitulé du lot: Charpente,Couverture/Secteur Ouest
Numéro du lot: 34
Intitulé du lot: Etanchéité/ Secteur Ouest
Numéro du lot: 35
Brève description:
Montant minimum annuel: 15 000 EUR.
Le montant estimatif de la commande annuel est de 150 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Vrd/ Secteur Ouest
Numéro du lot: 36
Brève description: Le montant estimatif de la commande annuel est de 150 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Gros-Oeuvres et Maçonnerie / secteur Sud
Numéro du lot: 37
Intitulé du lot: Plomberie/ secteur Sud
Numéro du lot: 38
Intitulé du lot: Climatisation Split system et ventilation Vmc/ Secteur Sud
Numéro du lot: 39
Intitulé du lot: Electricité Cf/Cf/ secteur Sud
Numéro du lot: 40
Intitulé du lot: Cloisons, Faux plafonds, Menuiserie bois/ secteur Sud
Numéro du lot: 41
Brève description: Le montant estimatif de la commande annuel est de 100 000 EUR HT
Intitulé du lot: Sols/ secteur Sud
Numéro du lot: 42
Intitulé du lot: Peinture et Ravalement/ secteur Sud
Numéro du lot: 43
Intitulé du lot: Menuiserie Alu, Pvc/ secteur Sud
Numéro du lot: 44
Intitulé du lot: Métallerie, Serrurerie/ secteur Sud
Numéro du lot: 45
Intitulé du lot: Charpente,Couverture/Secteur Sud
Numéro du lot: 46
Intitulé du lot: Etanchéité/ Secteur Sud
Numéro du lot: 47
Brève description: Montant minimum annuel: 20 000 EUR
Intitulé du lot: Vrd/ Secteur Sud
Numéro du lot: 48

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Le candidat a la possibilité de faire acte de candidature avec une déclaration sur l'honneur (modèle Dr01) au sein de laquelle il atteste disposer des capacités juridique, financière, professionnelle et technique en rapport avec le marché. Seul l'attributaire aura à transmettre les justificatifs (listés au règlement de consultation) prouvant ces capacités.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Lot Gros-Oeuvre,Maçonnerie secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 50 000 EUR.
Lot Plomberie secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 50 000 EUR.
Lot climatisation split system et ventilation Vmc secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 50 000 EUR.
Lot électricité pour secteur Est/Ouest: 50 000 EUR et pour secteur Nord/Sud: 150 000 EUR.
Lot Cloisons, Faux Plafonds, Menuiseries bois pour secteur Est/Ouest: 50 000 EUR et pour secteur Nord/Sud:150 000 EUR.
Lot sols secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 50 000 EUR.
Lot peinture,ravalement secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 150 000 EUR.
Lot menuiserie Alu,Pvc secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 95 000 EUR.
Lot métallerie, Serrurerie secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 50 000 EUR.
Lot charpente, couverture secteur Est/Nord/Ouest/Sud: 50 000 EUR.
Lot étanchéité pour secteur Est: 150 000 EUR, pour secteur Nord/Sud: 300 000 EUR et pour secteur Ouest: 225 000 EUR.
Lot Vrd pour secteur Est: 150 000 EUR ,pour secteur Nord/Sud: 300 000 EUR et pour secteur Ouest: 225 000 EUR.
Lot Climatisation split system et ventilation Vmc pour le secteur Est/Nord/Ouest/Sud.
L'attestation de capacité délivrée aux opérateurs par un organisme agrée pour les fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-06-06 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 45
Pondération du prix: 55

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22974001400019
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.cg974.fr 🌏
URL des documents: http://marchespublics.cg974.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Direction de la commande publique
Adresse postale: Coordonnées en entête d'avis, lundi au jeudi: 8:00-12:00 et 13:00-16:00 et vendredi: 8:00-12:00 et 13:00-15:00
Pays: Réunion 🏙️
Adresse Internet: http://marchespublics.cg974.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marchespublics.cg974.fr
Le démarrage des prestations est prévu en juillet 2017.
La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.
L'accès au DCE et la remise des plis sont possibles sur http://marchespublics.cg974.fr
De manière à ouvrir la commande publique départementale au plus grand nombre d'entreprises, un candidat ne pourra se voir attribuer d'une part plus de trois lots sur l'ensemble des corps d'état et d'autre part, pour un de ces lots techniques qu'un seul secteur géographique, et ce sous réserve d'un nombre suffisant d'offres recevables. L'attribution des lots se fera par ordre d'importance décroissante. Aussi, les lots dont les estimations sont les plus importantes seront attribués en premier. Dès lors, une première série d'attribution est effectuée sur la base du classement, dans la limite de 3 lots par candidats, tel qu'énoncé ci-dessus. Toutefois, les candidats sont informés que lors de cette phase d'attribution ne seront pas retenues, les offres dont l'écart est supérieur à 10 % de la valeur de l'offre classée en première position pour le lot considéré. Dans ce cas, l'offre classée en premier sera retenue. Dans l'éventualité où il resterait des lots à attribuer après application de la règle énoncée ci-dessus, les lots restant seront attribués au mieux-disant.
Afficher plus
Méthode de calcul de l'offre financière du candidat: l'entreprise n'aura à remettre qu'un Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) par lot auquel il soumissionnera. Le pouvoir adjudicateur constituera un DQE dont le montant total sera l'offre du candidat pour ce lot. Ce DQE est établi à partir d'un chantier type et des prix unitaires extraits du BPU du candidat. Le pouvoir adjudicateur aura précédemment à la remise des offres établi deux chantiers types. Le chantier type retenu pour l'analyse des offres fera l'objet d'un tirage au sort après la date limite de remise des offres et avant l'ouverture des plis. Ces chantiers types sont établis de façon confidentielle et ne seront communiqués au candidat qu'à l'issue de la procédure.
Afficher plus
Financement:
Une avance de 30 %, sans garantie, est accordée au titulaire du marché, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000,00 euro(s) HT dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois.
Sur fonds propres; paiement par virement bancaire (Mandat administratif) dans un délai de 30 jours.
Pas de retenue de garantie.
En cas de groupement, la forme qui sera retenue après l'attribution sera celle de groupement solidaire avec désignation d'un mandataire.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon
Commune postale: Saint-Denis-de-la-Réunion
Code postal: 97488
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 262924360 📞
Courrier électronique: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr 📧
Fax: +33 262924362 📠
Adresse Internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics. : Préfecture de la région Île-de-France, Préfecture de Paris
Adresse postale: 5 rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Fax: +33 182524295 📠
Adresse Internet: http://www.economie.gouv.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: voir adresse ci-dessus
Source: OJS 2017/S 068-127752 (2017-04-03)
Avis d'attribution de marché (2018-11-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le département de la Réunion dispose de 410 bâtiments, représentant une surface de 750 000 m
Valeur totale du marché: 3 250 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: La Réunion 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse Internet: http://www.departement974.fr 🌏
Téléphone: +33 262586670 📞
Fax: +33 262586689 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-11-06 📅
Date de publication: 2018-11-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 216-493150
Se réfère à l'avis: 2017/S 068-127752
Numéro JO-S: 216
Informations complémentaires
Les lots déclarés infructueux ou sans suite feront l'objet d'une relance prochaine. Chaque lot correspond à un accord-cadre mono attributaire à bons de commande passé pour le montant minimum annuel précisé ci-avant pour chaque lot et sans montant maximum.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros-œuvres et maçonnerie/secteur est
Brève description:
Montant minimum annuel: 2000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 20 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Plomberie/secteur est
Brève description:
Montant minimum annuel: 1 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 10 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Climatisation split system et ventilation VMC/secteur est
Brève description:
Montant minimum annuel: 2 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 20 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Electricité CF/CF/secteur est
Brève description:
Montant minimum annuel: 4 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 40 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Cloisons, faux plafonds, menuiseries bois/ secteur est
Sols/secteur est
Peinture et ravalement/ secteur est
Brève description:
Montant minimum annuel: 10 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 100 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Menuiserie alu, PVC/secteur est
Brève description:
Montant minimum annuel: 6 500 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 65 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Métallerie, serrurerie/ secteur est
Charpente, couverture/secteur est
Étanchéité/secteur est
VRD/secteur est
Gros-œuvres et maçonnerie/secteur nord
Brève description:
Montant minimum annuel: 5 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 50 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Plomberie/secteur nord
Brève description:
Montant minimum annuel: 3 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 30 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Climatisation split system et ventilation VMC/secteur nord
Electricité CF/CF/secteur nord
Cloisons, faux plafonds, menuiseries bois/secteur nord
Sols/secteur nord
Peinture et ravalement/secteur nord
Menuiserie alu, PVC/secteur nord
Métallerie, serrurerie/secteur nord
Charpente, couverture/secteur nord
Étanchéité/secteur nord
Brève description:
Montant minimum annuel: 20 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 200 000 EUR HT.
Intitulé du lot: VRD/secteur nord
Gros-œuvres et maçonnerie/secteur ouest
Brève description:
Montant minimum annuel: 3 500 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 35 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Plomberie/secteur ouest
Climatisation split system et ventilation VMC/secteur ouest
Electricité CF/CF/secteur ouest
Brève description:
Montant minimum annuel: 7 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 70 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Cloisons, faux plafonds, menuiseries bois/secteur ouest
Sols/secteur ouest
Brève description:
Montant minimum annuel: 1 500 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 15 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Peinture et ravalement/secteur ouest
Menuiserie alu, PVC/secteur ouest
Métallerie, serrurerie/secteur ouest
Charpente, couverture/secteur ouest
Étanchéité/secteur ouest
Brève description:
Montant minimum annuel:15 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 150 000 EUR HT.
Intitulé du lot: VRD/secteur ouest
Brève description:
Montant minimum annuel: 15 000 EUR. Le montant estimatif de la commande annuel est de 150 000 EUR HT.
Intitulé du lot: Gros-œuvres et maçonnerie/secteur sud
Plomberie/secteur sud
Climatisation split system et ventilation VMC/secteur sud
Electricité CF/CF/secteur sud
Cloisons, faux plafonds, menuiserie bois/secteur sud
Sols/secteur sud
Peinture et ravalement/secteur sud
Menuiserie alu, PVC/secteur sud
Métallerie, serrurerie/secteur sud
Charpente, couverture/secteur sud
Étanchéité/secteur sud
VRD/secteur sud

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 55

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-27 📅
Nom: Société Peinture Couleur Australe
Adresse postale: 2998 chemin Lefaguyes
Commune postale: Saint-André
Code postal: 97440
Pays: France 🇫🇷
La Réunion 🏙️
Valeur totale du marché: 10 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-06-28 📅
Nom: Srd oi
Adresse postale: 9 impasse Bonheur
Commune postale: Bois-de-Nèfles-Saint-Paul
Code postal: 97411
Valeur totale du marché: 6 500 EUR 💰
Nom: Métallerie du nord
Adresse postale: 27 rue des Vavangues, ZAC Finette 2
Commune postale: Sainte-Clotilde
Code postal: 97490
Valeur totale du marché: 2 000 EUR 💰
Nom: Sbtpm
Adresse postale: 82 rue Evariste de Parny
Nom: PG Robert
Adresse postale: 55 chemin de la Cressonnière
Commune postale: Bois Nèfles-Saint-Paul
Code postal: 97419
Valeur totale du marché: 5 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-07-02 📅
Nom: Cmi
Adresse postale: 7 chemin Vaudeville
Commune postale: Chaloupe-Saint-Leu
Code postal: 97416
Valeur totale du marché: 20 000 EUR 💰
7 000 EUR 💰
Nom: J2S
Adresse postale: 16 rue Claude Chappe
Commune postale: Le Port
Code postal: 97829
Commune postale: Bois-Nèfles-Saint-Paul
Valeur totale du marché: 3 500 EUR 💰
Commune postale: Saint-Leu
Valeur totale du marché: 15 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-06-29 📅
Nom: Terre du sud construction
Adresse postale: 5 bis rue de l'Église
Commune postale: Piton-Saint-Leu
Code postal: 97424
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
2
6
4
1
10
3
7

Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics: préfecture de la région Île-de-France, préfecture de Paris
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Voir adresse ci-dessus
Source: OJS 2018/S 216-493150 (2018-11-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
CMI J2S Métallerie du nord PG Robert SBTPM Société Peinture Couleur Australe SRD OI Terre du sud construction
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Produits connexes aux matériaux de construction Charpentes Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de construction complète ou...